Zákon o verejných prácach

zámer verejnej práce podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu zámeru verejnej práce podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané a osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) ak bolo vydané.

zámer verejnej práce podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu zámeru verejnej práce podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a rozhodnutie o stavebnom zámere, ak už bolo vydané a osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) ak bolo vydané.

stavebného povolenia,

rozhodnutia o stavebnom zámere,

dokumentácia skutočného realizovania stavby, [6)](#poznamky.poznamka-6)

dokumentácia skutočného zhotovenia stavby, [6)](#poznamky.poznamka-6)

Po dokončení verejnej práce je stavebník povinný skontrolovať úplnosť dokumentácie o kvalite verejnej práce a odovzdať ju užívateľovi, ktorý je povinný túto dokumentáciu uchovávať desať rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Po dokončení verejnej práce je stavebník povinný skontrolovať úplnosť dokumentácie o kvalite verejnej práce a odovzdať ju užívateľovi, ktorý je povinný túto dokumentáciu uchovávať desať rokov od právoplatnosti kolaudačného osvedčenia.

identifikačné údaje o verejnej práci, údaje o stavebnom povolení a kolaudačnom rozhodnutí,

identifikačné údaje o verejnej práci, údaje o rozhodnutí o stavebnom zámere a kolaudačnom osvedčení,

dodržanie podmienok, za akých bol odsúhlasený zámer verejnej práce, projektová dokumentácia stavby, a podmienok stavebného úradu stanovených v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení,

dodržanie podmienok, za akých bol odsúhlasený zámer verejnej práce, projektová dokumentácia stavby, a podmienok stavebného úradu určených v rozhodnutí o stavebnom zámere,

Hodnotenie verejnej práce je stavebník povinný predložiť ministerstvu, ministerstvu financií, predkladateľovi a užívateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Pri verejnej práci, ktorá sa realizovala po častiach, sa hodnotenie robí po skolaudovaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.

Hodnotenie verejnej práce je stavebník povinný predložiť ministerstvu, ministerstvu financií, predkladateľovi a užívateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti kolaudačného osvedčenia. Pri verejnej práci, ktorá sa realizovala po častiach, sa hodnotenie robí po skolaudovaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.

Pri uskutočňovaní stavieb sa postupuje podľa osobitných predpisov. [13)](#poznamky.poznamka-13)

Pri uskutočňovaní stavieb sa postupuje podľa Stavebného zákona.

Dokumentáciu zámeru verejnej práce uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Dokumentáciu zámeru verejnej práce uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti kolaudačného osvedčenia.

Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie štátnej expertízy (ďalej len „žiadosť“).

Štátna expertíza je posudzovanie zámeru verejnej práce s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie štátnej expertízy (ďalej len „žiadosť“).

stavebný zámer podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané a osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) ak bolo vydané.

zámer verejnej práce podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu zámeru verejnej práce podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané a osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) ak bolo vydané.

Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) na stavebný zámer.

Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) na zámer verejnej práce.

súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje, s výnimkou stavebného zámeru s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) pre ktorý nebolo vydané záverečné stanovisko, [1d)](#poznamky.poznamka-1d)

súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o zámer verejnej práce, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje, s výnimkou zámeru verejnej práce s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) pre ktorý nebolo vydané záverečné stanovisko, [1d)](#poznamky.poznamka-1d)

Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný stavebný zámer zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví protokol o vykonaní štátnej expertízy (ďalej len „protokol“).

Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný zámer verejnej práce zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví protokol o vykonaní štátnej expertízy (ďalej len „protokol“).

V prípade nesúhlasného posudku k stavebnému zámeru ministerstvo do siedmich dní odo dňa doručenia posudku zvolá rokovanie na zladenie stanovísk. Na rokovanie prizve aj predkladateľa a do 14 dní po prerokovaní stanovísk vyhotoví protokol.

V prípade nesúhlasného posudku k zámeru verejnej práce ministerstvo do siedmich dní odo dňa doručenia posudku zvolá rokovanie na zladenie stanovísk. Na rokovanie prizve aj predkladateľa a do 14 dní po prerokovaní stanovísk vyhotoví protokol.

Ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ministerstvo nemôže vyhotoviť protokol bez tohto stanoviska s výnimkou stavebného zámeru, na ktorý bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu. [1e)](#poznamky.poznamka-1e)

Ak ide o zámer verejnej práce, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ministerstvo nemôže vyhotoviť protokol bez tohto stanoviska s výnimkou zámeru verejnej práce, na ktorý bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu. [1e)](#poznamky.poznamka-1e)

Ak je záver protokolu v rozpore so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu [1d)](#poznamky.poznamka-1d) a predkladateľ vypracúva nový stavebný zámer podľa záverov protokolu, vzťahuje sa na posúdenie tohto stavebného zámeru osobitný predpis. [1d)](#poznamky.poznamka-1d)

Ak je záver protokolu v rozpore so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu [1d)](#poznamky.poznamka-1d) a predkladateľ vypracúva nový zámer verejnej práce podľa záverov protokolu, vzťahuje sa na posúdenie tohto zámeru verejnej práce osobitný predpis. [1d)](#poznamky.poznamka-1d)

údaje o postupe pri posúdení stavebného zámeru,

údaje o postupe pri posúdení zámeru verejnej práce,

súhlas so stavebným zámerom alebo

súhlas so zámerom verejnej práce alebo

súhlas so stavebným zámerom s pripomienkami a podmienkami, ktorých splnenie podmieňuje platnosť súhlasu, alebo

súhlas so zámerom verejnej práce s pripomienkami a podmienkami, ktorých splnenie podmieňuje platnosť súhlasu, alebo

nesúhlas so stavebným zámerom s odôvodnením nesúhlasu,

nesúhlas so zámerom verejnej práce s odôvodnením nesúhlasu,

Ministerstvo zašle protokol a stavebný zámer predkladateľovi do siedmich dní od vyhotovenia protokolu. Na každej strane protokolu, stavebného zámeru a na každom výkrese stavebného zámeru je odtlačok úradnej pečiatky ministerstva. V rovnakej lehote protokol zašle aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Zvyšné exempláre stavebného zámeru bez odtlačku úradnej pečiatky ministerstvo vráti predkladateľovi.

Ministerstvo zašle protokol a zámer verejnej práce predkladateľovi do siedmich dní od vyhotovenia protokolu. Na každej strane protokolu, zámeru verejnej práce a na každom výkrese zámeru verejnej práce je odtlačok úradnej pečiatky ministerstva. V rovnakej lehote protokol zašle aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Zvyšné exempláre zámeru verejnej práce bez odtlačku úradnej pečiatky ministerstvo vráti predkladateľovi.

Opakovaná štátna expertíza sa vykoná na dodatok stavebného zámeru, ak v priebehu technickej prípravy stavby dôjde k zmene technického riešenia stavby alebo k inej zmene, následkom ktorej nie je možné dodržať cenu podľa [§ 11 ods. 9] .

Opakovaná štátna expertíza sa vykoná na dodatok zámeru verejnej práce, ak v priebehu technickej prípravy stavby dôjde k zmene technického riešenia stavby alebo k inej zmene, následkom ktorej nie je možné dodržať cenu podľa [§ 11 ods. 9] .

Obsahom dokumentácie dodatku stavebného zámeru je riešenie predmetu zmeny a porovnanie so stavebným zámerom so zdôvodnením nedodržania protokolu; pre rozsah dokumentácie dodatku stavebného zámeru sa použije ustanovenie vykonávacieho predpisu.

Obsahom dokumentácie dodatku zámeru verejnej práce je riešenie predmetu zmeny a porovnanie so zámerom verejnej práce so zdôvodnením nedodržania protokolu; pre rozsah dokumentácie dodatku zámeru verejnej práce sa použije ustanovenie vykonávacieho predpisu.

Pri vypracovaní posudku na dodatok stavebného zámeru v rámci výkonu opakovanej štátnej expertízy ministerstvo postupuje podľa [§ 10] .

Pri vypracovaní posudku na dodatok zámeru verejnej práce v rámci výkonu opakovanej štátnej expertízy ministerstvo postupuje podľa [§ 10] .

Ak z posudku na dodatok stavebného zámeru vyplýva, že dodatok stavebného zámeru zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví dodatok k protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť protokolu.

Ak z posudku na dodatok zámeru verejnej práce vyplýva, že dodatok zámeru verejnej práce zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví dodatok k protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť protokolu.

Ak posudok na dodatok stavebného zámeru preukáže neopodstatnenosť zmeny ceny uvedenej v protokole, dodatok k protokolu sa nevyhotoví a ministerstvo oznámi výsledok posúdenia predkladateľovi.

Ak posudok na dodatok zámeru verejnej práce preukáže neopodstatnenosť zmeny ceny uvedenej v protokole, dodatok k protokolu sa nevyhotoví a ministerstvo oznámi výsledok posúdenia predkladateľovi.

Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce (ďalej len „hodnotenie verejnej práce“) je povinný zabezpečiť stavebník. Hodnotením verejnej práce sa overuje, či sa verejné investície na verejnú prácu použili v súlade so stavebným zámerom a protokolom, ak bol vydaný.

Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce (ďalej len „hodnotenie verejnej práce“) je povinný zabezpečiť stavebník. Hodnotením verejnej práce sa overuje, či sa verejné investície na verejnú prácu použili v súlade so zámerom verejnej práce a protokolom, ak bol vydaný.

vyjadrenie stavebníka, či trvajú podmienky, za akých bol schválený stavebný zámer, a správu stavebníka o konečných podmienkach na hodnotenie verejnej práce, ak sa tieto podmienky pred dokončením verejnej práce zmenili,

vyjadrenie stavebníka, či trvajú podmienky, za akých bol schválený zámer verejnej práce, a správu stavebníka o konečných podmienkach na hodnotenie verejnej práce, ak sa tieto podmienky pred dokončením verejnej práce zmenili,

dodržanie podmienok, za akých bol odsúhlasený stavebný zámer, projektová dokumentácia stavby, a podmienok stavebného úradu stanovených v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení,

dodržanie podmienok, za akých bol odsúhlasený zámer verejnej práce, projektová dokumentácia stavby, a podmienok stavebného úradu stanovených v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení,

kontroluje súlad vypracovania stavebného zámeru so zákonom,

kontroluje súlad vypracovania zámeru verejnej práce so zákonom,

sleduje dodržanie stavebného zámeru a záverov protokolu, ak bol vydaný,

sleduje dodržanie zámeru verejnej práce a záverov protokolu, ak bol vydaný,

overuje, či sa verejné investície vynaložené na verejnú prácu použili v súlade so stavebným zámerom a protokolom, ak bol vydaný.

overuje, či sa verejné investície vynaložené na verejnú prácu použili v súlade so zámerom verejnej práce a protokolom, ak bol vydaný.

Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo na podklade priebežne predkladaných stavebných zámerov.

Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo na podklade priebežne predkladaných zámerov verejnej práce.

Predkladateľ preverí správnosť stavebného zámeru, jeho súlad so zámermi a cieľmi rezortu, samosprávneho kraja alebo obce a predloží ho v jednom vyhotovení ministerstvu. Stavebný zámer, ktorý obsahuje skutočnosti týkajúce sa obrany štátu alebo bezpečnosti štátu, ministerstvu sa nepredkladá.

Predkladateľ preverí správnosť zámeru verejnej práce, jeho súlad so zámermi a cieľmi rezortu, samosprávneho kraja alebo obce a predloží ho v jednom vyhotovení ministerstvu. Zámer verejnej práce, ktorý obsahuje skutočnosti týkajúce sa obrany štátu alebo bezpečnosti štátu, ministerstvu sa nepredkladá.

Ak je potrebné vykonať štátnu expertízu stavebného zámeru (ďalej len „štátna expertíza“), predkladateľ postupuje podľa [§ 10] .

Ak je potrebné vykonať štátnu expertízu zámeru verejnej práce (ďalej len „štátna expertíza“), predkladateľ postupuje podľa [§ 10] .

Stavebný zámer vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja, [1b)](#poznamky.poznamka-1b) schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.

Zámer verejnej práce vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja, [1b)](#poznamky.poznamka-1b) schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.

Stavebný zámer predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.

Zámer verejnej práce predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.

Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje. V prípade stavebného zámeru s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu [1e)](#poznamky.poznamka-1e) stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak už bolo vydané.

Zámer verejnej práce obsahuje príslušnú dokumentáciu zámeru verejnej práce a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o zámer verejnej práce, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje. V prípade zámeru verejnej práce s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu [1e)](#poznamky.poznamka-1e) zámer verejnej práce obsahuje príslušnú dokumentáciu zámeru verejnej práce a záverečné stanovisko, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak už bolo vydané.

Dokumentácia stavebného zámeru obsahuje najmä

Dokumentácia zámeru verejnej práce obsahuje najmä

Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie stavebného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie zámeru verejnej práce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie stavebného zámeru podľa odseku 1, za hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť písomností podľa odsekov 3 a 4.

Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie zámeru verejnej práce podľa odseku 1, za hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť písomností podľa odsekov 3 a 4.

Dokumentáciu stavebného zámeru uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Dokumentáciu zámeru verejnej práce uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

stavebný zámer podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané.

stavebný zámer podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané a osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) ak bolo vydané.

súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje,

súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje, s výnimkou stavebného zámeru s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu, [1e)](#poznamky.poznamka-1e) pre ktorý nebolo vydané záverečné stanovisko, [1d)](#poznamky.poznamka-1d)

Ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1)](#poznamky.poznamka-1) ministerstvo nemôže vyhotoviť protokol bez tohto stanoviska.

Ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ministerstvo nemôže vyhotoviť protokol bez tohto stanoviska s výnimkou stavebného zámeru, na ktorý bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu. [1e)](#poznamky.poznamka-1e)

Ak je záver protokolu v rozpore so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu [1)](#poznamky.poznamka-1) a predkladateľ vypracúva nový stavebný zámer podľa záverov protokolu, vzťahuje sa na posúdenie tohto stavebného zámeru osobitný predpis. [1)](#poznamky.poznamka-1)

Ak je záver protokolu v rozpore so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu [1d)](#poznamky.poznamka-1d) a predkladateľ vypracúva nový stavebný zámer podľa záverov protokolu, vzťahuje sa na posúdenie tohto stavebného zámeru osobitný predpis. [1d)](#poznamky.poznamka-1d)

Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje.

Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje. V prípade stavebného zámeru s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu [1e)](#poznamky.poznamka-1e) stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak už bolo vydané.

na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk s výnimkou verejných prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,

na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur s výnimkou verejných prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,

stavebný zámer podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe.

stavebný zámer podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané.

Ministerstvo uloží pokutu stavebníkovi za porušenie povinností ustanovených v [§ 12 ods. 1] , [§ 14, § 15 ods. 1] , v [§ 18 ods. 1 a 2] až do 500 000 Sk.

Ministerstvo uloží pokutu stavebníkovi za porušenie povinností ustanovených v [§ 12 ods. 1] , [§ 14, § 15 ods. 1] , v [§ 18 ods. 1 a 2] až do 20 000 eur.

Ministerstvo uloží pokutu zhotoviteľovi za porušenie povinností ustanovených v [§ 13] a užívateľovi za porušenie povinností uložených v [§ 18 ods. 4] až do 500 000 Sk.

Ministerstvo uloží pokutu zhotoviteľovi za porušenie povinností ustanovených v [§ 13] a užívateľovi za porušenie povinností uložených v [§ 18 ods. 4] až do 20 000 eur.

Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového programu kraja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového programu kraja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Stavebný zámer predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 40 mil. Sk.

Stavebný zámer predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.

Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk, predkladateľ požiada ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy.

Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur, predkladateľ požiada ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy.

Rezortný rozvojový program vypracúvajú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iní správcovia rozpočtových kapitol na obdobie troch rokov na základe koncepcie rozvoja odvetvia, základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja [1b)](#poznamky.poznamka-1b) a územnoplánovacej dokumentácie [1c)](#poznamky.poznamka-1c) a predkladajú ho ministerstvu každoročne do 15. marca.

Rezortný rozvojový program vypracúvajú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iní správcovia rozpočtových kapitol na obdobie troch rokov na základe koncepcie rozvoja odvetvia, základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja [1b)](#poznamky.poznamka-1b) a územnoplánovacej dokumentácie [1c)](#poznamky.poznamka-1c) a predkladajú ho ministerstvu každoročne v termíne určenom ministerstvom.

Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových programov a rozvojových programov samosprávnych krajov na obdobie troch rokov a predkladá každoročne do 30. júna na schválenie vláde.

Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových programov a rozvojových programov samosprávnych krajov na obdobie troch rokov a predkladá na schválenie vláde.

vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti,

vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti; pri stavbe diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá najmenej 5 % a najviac 30 %,

Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva ministerstvo na základe žiadosti o vykonanie štátnej expertízy (ďalej len „žiadosť“) predkladateľa alebo obce.

Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie štátnej expertízy (ďalej len „žiadosť“).

na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 200 mil. Sk s výnimkou verejných prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,

na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk s výnimkou verejných prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,

stavebný zámer v ôsmich exemplároch,

stavebný zámer podľa [§ 9 ods. 3] v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa [§ 9 ods. 4 písm. a), b) a c)] aj v elektronickej podobe.

Žiadosť sa musí predložiť ministerstvu najneskôr do 15. novembra predchádzajúceho roka, ak má byť verejná práca zaradená do rozvojového programu priorít príslušného roka.

Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) na stavebný zámer.

Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) na stavebný zámer.

Ministerstvo môže požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo odborné inštitúcie. Lehota na vypracovanie posudku je do 30 dní.

Ministerstvo môže požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo odborné inštitúcie. Lehota na vypracovanie posudku je do 30 dní.

Ak externému odborníkovi vzniknú v súvislosti s vypracovaním posudku nevyhnutné náklady, uvedie ich vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.

Odmena za vypracovanie posudku externým odborníkom, vedeckou alebo odbornou inštitúciou, ktorých ministerstvo požiada o vypracovanie posudku, je za jednu hodinu práce 400 Sk.

Posudok hodnotí verejnú prácu najmä z hľadiska

Ak pri vypracovaní posudku externým odborníkom vzniknú náklady, uvedú sa vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.

Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný stavebný zámer zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví protokol o vykonaní štátnej expertízy (ďalej len „protokol“).

Nesúhlas so stavebným zámerom ministerstvo uvedie vždy, ak je navrhovaná cena uvedená v rozpočte verejnej práce vyššia ako cena uvedená v protokole.

Ministerstvo môže v protokole určiť predkladateľovi povinnosť opätovne predložiť dokumentáciu v priebehu technickej prípravy na preverenie, či sa zohľadnili pripomienky a dodržali podmienky určené protokolom. Ak sa pripomienky a podmienky splnili, ministerstvo do 30 dní odo dňa doručenia dokumentácie vydá dodatok k protokolu, ktorý tvorí súčasť protokolu.

Lehota na vyhotovenie protokolu je 14 dní od doručenia stanoviska úradu a vypracovania posudku. Ak ministerstvo požiadalo o vypracovanie posudku podľa [§ 10 ods. 6] , 14-dňová lehota plynie odo dňa doručenia posudku.

Lehota na vyhotovenie protokolu je 14 dní od vypracovania posudku. Ak ministerstvo požiadalo o vypracovanie posudku podľa [§ 10 ods. 6] , 14-dňová lehota plynie odo dňa doručenia posudku.

V prípade nesúhlasného stanoviska úradu alebo nesúhlasného posudku k stavebnému zámeru ministerstvo do siedmich dní odo dňa doručenia stanoviska úradu alebo vypracovania posudku zvolá rokovanie na zladenie stanovísk. Na rokovanie prizve aj predkladateľa a do 14 dní po prerokovaní stanovísk vyhotoví protokol.

V prípade nesúhlasného posudku k stavebnému zámeru ministerstvo do siedmich dní odo dňa doručenia posudku zvolá rokovanie na zladenie stanovísk. Na rokovanie prizve aj predkladateľa a do 14 dní po prerokovaní stanovísk vyhotoví protokol.

Protokol, posudky a stanovisko úradu sú uložené na ministerstve a sú k dispozícii na nahliadnutie predkladateľovi a ministerstvu financií. Ministerstvo tieto dokumenty uchováva desať rokov od vydania protokolu.

Protokol a posudky sú uložené na ministerstve. Ministerstvo tieto dokumenty uchováva desať rokov od vydania protokolu.

Cena uvedená v protokole je maximálna cena. [2)](#poznamky.poznamka-2)

Cena uvedená v protokole je predpokladaná hodnota zákazky podľa osobitného predpisu. [2)](#poznamky.poznamka-2)

Za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný

Za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný najmä

pri príprave verejnej práce

pri príprave verejnej práce v zmluve

uložiť projektantovi spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu,

uložiť projektantovi v spolupráci so zhotoviteľom spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,

uložiť zhotoviteľovi pred začatím verejnej práce vypracovať skúšobný plán, termín jeho vypracovania a spôsob odsúhlasenia za účasti projektanta,

uložiť zhotoviteľovi pred začatím stavebných prác vypracovať skúšobný plán, termín jeho vypracovania a spôsob odsúhlasenia za účasti projektanta,

určiť osobitné požiadavky na kvalitu vyhotovenia, ak nevyplývajú z požiadaviek technických noriem, prípadne z iných dokumentov ním určených,

určiť osobitné požiadavky na kvalitu a spôsob ich overovania, ak nevyplývajú z požiadaviek technických noriem, prípadne z iných dokumentov ním určených,

zabezpečiť primerané podmienky na výkon stavebného dozoru, dozoru projektanta, štátneho dozoru a autorského dozoru,

zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, štátneho dozoru a autorského dozoru,

zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % a viac z dohodnutej ceny do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov,

vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti,

Skúšobný plán vypracúva zhotoviteľ s cieľom preveriť a preukázať zhody technických vlastností verejnej práce a jej častí s požiadavkami

Skúšobný plán vypracúva zhotoviteľ s cieľom preveriť a preukázať súlad požadovaných technických vlastností verejnej práce a jej častí s požiadavkami

Hodnotenie verejnej práce stavebník doplní o stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce a financujúcej banky k priebehu financovania verejnej práce a záväzkov stavebníka po dokončení verejnej práce.

Hodnotenie verejnej práce stavebník doplní o stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce a záväzkov stavebníka po dokončení verejnej práce.

Podľa tohto zákona

Na účely tohto zákona

Výkonom štátneho dozoru sa sleduje, či sa verejné práce vykonávajú v súlade s týmto zákonom.

Výkon štátneho dozoru je činnosť, ktorou sa

Štátny dozor vykonáva ministerstvo. Výkonom štátneho dozoru nie je dotknutý výkon stavebného dozoru [8)](#poznamky.poznamka-8) a štátneho stavebného dohľadu. [9)](#poznamky.poznamka-9)

Štátny dozor vykonáva ministerstvo, výkonom štátneho dozoru nie je dotknutý výkon stavebného dozoru [8)](#poznamky.poznamka-8) a štátneho stavebného dohľadu. [9)](#poznamky.poznamka-9)

ak sa náprava nevykonala, požiadať predkladateľa alebo obec o zabezpečenie vykonania nápravy; súčasne o zistených nedostatkoch informovať ministerstvo financií.

ak sa náprava nevykonala, požiadať predkladateľa o zabezpečenie vykonania nápravy; súčasne o zistených nedostatkoch informovať ministerstvo financií.

V rozhodnutí o uložení pokuty štátny dozor určí aj lehotu, v akej sa má nedostatok odstrániť. Ak nie je v tejto lehote nedostatok odstránený, štátny dozor túto skutočnosť oznámi ministerstvu financií, aby sa mohli vykonať rozpočtové opatrenia.

V rozhodnutí o uložení pokuty štátny dozor určí aj lehotu, v akej sa má nedostatok odstrániť. Ak nie je v tejto lehote nedostatok odstránený, štátny dozor túto skutočnosť oznámi ministerstvu financií.

Predkladateľ sleduje a kontroluje, či príprava a uskutočňovanie verejných prác prebiehajú v súlade s rozvojovým programom priorít.

Predkladateľ zodpovedá, že príprava a uskutočňovanie verejných prác prebieha v súlade s týmto zákonom.

Rozvojový program verejných prác kraja (ďalej len „rozvojový program kraja“),

Rozvojový program verejných prác samosprávneho kraja (ďalej len „Rozvojový program samosprávneho kraja),

Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového programu kraja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového programu kraja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Rezortný rozvojový program zahŕňa všetky rozvojové verejné práce a ostatné verejné práce v rezorte v poradí podľa ich dôležitosti, navrhované na začatie v nasledujúcom rozpočtovom roku a pripravované na začatie v ďalších dvoch rokoch.

Rezortný rozvojový program zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v rezorte, pri ktorých sa predpokladá ukončenie technickej prípravy v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch a všetky rozvojové verejné práce v rezorte s ukončenou technickou prípravou s predpokladaným začatím stavebných prác v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch.

Rezortný rozvojový program vypracúva príslušné ministerstvo, ďalší ústredný orgán štátnej správy a ostatní správcovia rozpočtových kapitol okrem krajských úradov na základe koncepcií rozvoja jednotlivých odvetví na obdobie troch rokov schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a predkladajú ho ministerstvu každoročne do 15. mája.

Rezortný rozvojový program vypracúvajú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iní správcovia rozpočtových kapitol na obdobie troch rokov na základe koncepcie rozvoja odvetvia, základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja [1b)](#poznamky.poznamka-1b) a územnoplánovacej dokumentácie [1c)](#poznamky.poznamka-1c) a predkladajú ho ministerstvu každoročne do 15. marca.

Rozvojový program kraja zahŕňa všetky rozvojové verejné práce a ostatné verejné práce v kraji v poradí podľa ich dôležitosti, navrhované na začatie v nasledujúcom rozpočtovom roku a pripravované na začatie v ďalších dvoch rokoch.

Rozvojový program samosprávneho kraja zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom kraji, pri ktorých sa predpokladá ukončenie technickej prípravy v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch a všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom kraji s ukončenou technickou prípravou s predpokladaným začatím stavebných prác v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch.

Rozvojový program kraja predkladá krajský úrad ministerstvu každoročne do 15. mája.

Rozvojový program samosprávneho kraja vypracúva samosprávny kraj na obdobie troch rokov, pričom vychádza najmä zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja [1b)](#poznamky.poznamka-1b) a územnoplánovacej dokumentácie [1c)](#poznamky.poznamka-1c) a predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca.

Do rozvojového programu kraja krajský úrad zapracuje aj verejné práce obcí.

Do rozvojového programu samosprávneho kraja samosprávny kraj zapracuje aj rozvojové verejné práce obcí.

Požiadavku na zaradenie verejnej práce do rozvojového programu kraja obec predkladá krajskému úradu každoročne do 15. apríla.

Požiadavku na zaradenie rozvojovej verejnej práce do rozvojového programu samosprávneho kraja obec predkladá samosprávnemu kraju každoročne do konca januára.

Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo z rezortných rozvojových programov a rozvojových programov krajov.

Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo na podklade priebežne predkladaných stavebných zámerov.

Príslušné ministerstvo, ďalší ústredný orgán štátnej správy a iný správca rozpočtovej kapitoly (ďalej len „predkladateľ“) zodpovedá za správnosť údajov o verejných prácach, ktoré sú zaraďované do jednotlivých programov verejných prác, a koordinuje predkladaný rezortný rozvojový program a zlaďuje ho s rozvojovým programom kraja.

Predkladateľ preverí správnosť stavebného zámeru, jeho súlad so zámermi a cieľmi rezortu, samosprávneho kraja alebo obce a predloží ho v jednom vyhotovení ministerstvu. Stavebný zámer, ktorý obsahuje skutočnosti týkajúce sa obrany štátu alebo bezpečnosti štátu, ministerstvu sa nepredkladá.

Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo zo Súhrnného programu verejných prác na obdobie troch rokov a predkladá ho každoročne do 31. júla na schválenie vláde. Rozvojový program priorít je podkladom na prípravu a zabezpečenie financovania verejných prác.

Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových programov a rozvojových programov samosprávnych krajov na obdobie troch rokov a predkladá každoročne do 30. júna na schválenie vláde.

Do rozvojového programu priorít ministerstvo zaraďuje verejné práce najmä podľa týchto kritérií:

Do rozvojového programu priorít ministerstvo zaraďuje rozvojové verejné práce cez Súhrnný program verejných prác na základe preverenia stavu technickej prípravy.

Stavebný zámer vychádza z koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, z rozvojového programu kraja, schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.

Stavebný zámer vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja, [1b)](#poznamky.poznamka-1b) schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.

Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1)](#poznamky.poznamka-1) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje.

Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu, [1d)](#poznamky.poznamka-1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje.

Predkladateľ zodpovedá za to, či je stavebný zámer vypracovaný v súlade s jeho koncepciou rozvoja odvetvia, rozvojového programu kraja, posúdi hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť dokumentácie podľa odseku 4.

Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie stavebného zámeru podľa odseku 1, za hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť písomností podľa odsekov 3 a 4.

Ak ide o verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 200 mil. Sk, predkladateľ alebo obec požiada ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy stavebného zámeru (ďalej len „štátna expertíza“). Súčasne predkladateľ alebo obec zašle stavebný zámer Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na zaujatie stanoviska.

Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk, predkladateľ požiada ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy.