Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

V poznámke pod čiarou k odkazu 1d sa citácia „§ 20 až 23 zákona č. [50/1976 Z. z.] o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 20 až 23 zákona č. [200/2022 Z. z.] o územnom plánovaní.“.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

V § 16 ods. 1 sa slová „stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a)“ nahrádzajú slovami „overenie projektu stavby“.

V § 16 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „špeciálnemu stavebnému úradu“.

V § 16 odseky 4 až 6 znejú:

V § 18 ods. 13 sa slová „po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „po vydaní kolaudačného osvedčenia stavby“.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V § 22 ods. 2 sa slová „Pre povolenie“ nahrádzajú slovami „Na vydanie rozhodnutia o povolení“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

Za § 24k sa vkladá § 24l, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 3 ods. 4 písm. e) sa slová „územných plánov regiónov“ nahrádzajú slovami „Koncepcií územného rozvoja regiónov a územných plánov mikroregiónov“.

Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

§ 3a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

V § 3b odsek 3 znie:

V § 3d ods. 8 sa slová „reklamné stavby“ nahrádzajú slovami „konštrukcie použité na verejné šírenie navigačných, kultúrnych, reklamných, športových a iných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu (ďalej len „informačná konštrukcia“)“.

§ 3h sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

V § 8 ods. 6, § 10 ods. 3 až 5, § 22a písm. ch) a i), § 22c ods. 1 písm. g) a i), § 24f ods. 2 a § 24i ods. 2 sa slová „reklamná stavba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „informačná konštrukcia“ v príslušnom tvare.

V § 11 ods. 1 sa slová „územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

Zákon č. [135/1961 Zb.] o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [160/1996 Z. z.], zákona č. [58/1997 Z. z.], zákona č. [395/1998 Z. z.], zákona č. [343/1999 Z. z.], zákona č. [388/2000 Z. z.], zákona č. [416/2001 Z. z.], zákona č. [439/2001 Z. z.], zákona č. [524/2003 Z. z.], zákona č. [534/2003 Z. z.], zákona č. [639/2004 Z. z.], zákona č. [725/2004 Z. z.], zákona č. [93/2005 Z. z.], zákona č. [479/2005 Z. z.], zákona č. [25/2007 Z. z.], zákona č. [275/2007 Z. z.], zákona č. [664/2007 Z. z.], zákona č. [86/2008 Z. z.], zákona č. [8/2009 Z. z.], zákona č. [70/2009 Z. z.], zákona č. [60/2010 Z. z.], zákona č. [144/2010 Z. z.], zákona č. [249/2011 Z. z.], zákona č. [317/2012 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [368/2013 Z. z.], zákona č. [388/2013 Z. z.], zákona č. [488/2013 Z. z.], zákona č. [293/2014 Z. z.], zákona č. [282/2015 Z. z.], zákona č. [387/2015 Z. z.], zákona č. [106/2018 Z. z.], zákona č. [9/2019 Z. z.], zákona č. [149/2019 Z. z.], zákona č. [393/2019 Z. z.], zákona č. [147/2021 Z. z.], zákona č. [149/2021 Z. z.] a zákona č. [181/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1 písm. a), b), c) a odseku 5 sa slová „krajinný architekt a stavebný inžinier“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajinný architekt, územný plánovač, stavebný inžinier, kontrolný inžinier, hlavný stavbyvedúci a stavebný dozor pre vyhradené stavby“ v príslušnom tvare a v odseku 4 sa slová „krajinný architekt alebo stavebný inžinier“ nahrádzajú slovami „krajinný architekt, územný plánovač, stavebný inžinier, kontrolný inžinier, hlavný stavbyvedúci alebo stavebný dozor pre vyhradené stavby“.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

V § 39a ods. 4 sa za slová „stavebných inžinierov“ vkladajú slová „alebo hosťujúcich autorizovaných stavbyvedúcich a hosťujúcich autorizovaných stavebných dozorov“.

Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 41 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

V § 41b ods. 1 písm. a) sa za slová „v zozname“ vkladá čiarka a slová „v evidencii“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v evidencii odborne spôsobilých osôb,“.

V § 41b ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

§ 41b sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 43b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

Za § 43db sa vkladá § 43dc, ktorý vrátane nadpisu znie:

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

V § 6 odsek 2 znie:

V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.

V § 9 odsek 1 znie:

V § 13 ods. 1 sa slová „Dokumenty, projekty“ nahrádzajú slovami „Projektová dokumentácia stavby, štúdie“.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kvalifikovaný elektronický podpis a autorizačná pečiatka v elektronickej podobe“.

V § 13 ods. 2 sa slovo „konštrukčné“ nahrádza slovami „inžinierske, odborné“.

V § 14 ods. 3 sa slová „pečiatku musí“ nahrádzajú slovami „pečiatka stráca dňom vyčiarknutia platnosť a architekt alebo inžinier je povinný pečiatku“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „piatich“.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

V § 14a ods. 1 a § 14b ods. 1 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 6“ a za slová „§ 8 ods. 2 a 4“ sa vkladajú slová „§ 9 ods. 3,“.

V § 1 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „na účely vydávania živnostenských oprávnení“.

V § 14b ods. 2 sa za slová „odtlačok pečiatky“ vkladajú slová „vydanej komorou alebo vydanej v domovskom členskom štáte len spolu s registračným osvedčením vydaným komorou“.

§ 14b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

§ 14c vrátane nadpisu znie:

Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 15 ods. 1 písm. a) treťom bode a v § 15a ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slová „§ 16“ vkladajú slová „alebo § 16a“.

V § 15a ods. 1 úvodnej vete sa slová „(§ 3 ods. 4 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 3 ods. 9 až 14)“.

V § 15a ods. 1 štvrtom bode sa slová „podľa § 4, 4a alebo 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b“.

V § 15a ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

V § 15a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

V § 15a ods. 7 sa za slovo „architekt“ vkladajú slová „a hosťujúci inžinier“ a za slovo „architektovi“ sa vkladajú slová „a hosťujúcemu inžinierovi“.

V § 1 ods. 3 sa slová „podľa § 4, 4a alebo 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b“.

V § 15b odsek 2 znie:

V § 15b ods. 4 sa slová „§ 15a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 15a ods. 5“.

Za § 15c sa vkladá § 15d, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 16 odsek 1 znie:

V § 16 ods. 5 až 7 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 41c“.

V § 16 ods. 10 písm. c) ôsmom bode sa slová „so stavebným projektom“ nahrádzajú slovami „s projektovaním stavieb“.

V § 16 ods. 10 písm. c) desiatom bode sa slová „stavebnými predpismi“ nahrádzajú slovami „predpismi o územnom plánovaní a o výstavbe“.

V § 16 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

V § 16 odsek 14 znie:

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 17 až 19, ktoré znejú:

V § 1 ods. 5 sa slová „v § 4, 4a a 5“ nahrádzajú slovami „v § 4, 4a, 4b a 5, 5a a 5b“.

V § 16a odseky 3 a 4 znejú:

V § 16a sa vypúšťa odsek 5.

V § 16b ods. 1 sa za slová „krajinného architekta“ vkladá čiarka a slová „územného plánovača“.

V § 16b ods. 2 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „krajinného architekta“ sa vkladajú slová „alebo územného plánovača“.

§ 16b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

V § 16c ods. 2 sa slová „v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 41c“.

V § 16c ods. 9 sa slová „v § 4, 4a a 5“ nahrádzajú slovami „v § 4, 4a, 4b, 5, 5a a 5b“.

§ 16c sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:

V § 17 ods. 1 písm. h) sa za slová „so zaplatením“ vkladá slovo „základného“.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 2 sa slová „podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 až 8“.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s titulmi v znení, v akom mu boli udelené“.

V § 18 ods. 1 písm. i) sa za slová „číslo telefónu“ vkladá čiarka a slová „adresu na elektronické doručovanie“.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

V § 18 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a), d), e) a i) až l)“.

V § 18a ods. 1 písm. c) sa slová „adresa pobytu“ nahrádzajú slovami „adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie“.

V § 18a sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 19 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 1 písm. a), b), a e).“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1 písm. a), b), e) a k).“.

V § 19a ods. 1 sa slová „podľa § 4, 4a alebo 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b“.

Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

Pečiatky eviduje komora. Pečiatku, ktorá stratila platnosť, odovzdá osoba, ktorej bola vydaná, komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z evidencie.“.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 20 ods. 1 sa za slová „do zoznamu“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „označenie kategórie“.

V § 20 ods. 2 sa za slová „v registri,“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „označenie kategórie“.

V § 21 ods. 2 tretej vete sa za slová „zaznamenaných v knižke“ vkladajú slová „alebo záznamníku“.

V § 21 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „úrad“.

V § 21 ods. 7 sa slová „minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovom „úrad“.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 22 ods. 1 sa za slová „Autorizačná skúška“ dopĺňajú slová „a skúška odbornej spôsobilosti“ a za slovo „architektúry“ sa vkladajú slová „a stavebníctva“.

V § 22 ods. 1 sa slová „minister výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „predseda úradu“.

V § 23a ods. 1 a 3 sa slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „Úrad“ v príslušnom tvare.

V § 23a ods. 5 sa na konci pripájajú slová „a § 21a“.

§ 3 až 4a vrátane nadpisov znejú:

V § 23b ods. 2 prvej vete sa za slová „sa vykonáva“ vkladajú slová „rozdielovou skúškou“.

V § 23b ods. 2 druhej vete sa za slová „§ 16 ods. 10“ vkladajú slová „alebo rozdiely zistené porovnaním odborných vedomostí, schopností a zručností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu alebo činnosti“.

V § 23b ods. 2 tretej vete sa slová „skúšku spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „skúšku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie regulovaného povolania alebo činnosti“ a za slová „§ 21 ods. 2 a 3“ sa bodka vypúšťa a vkladajú sa slová „alebo písomná časť skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 21a ods. 2 a 3.“.

V § 23b ods. 3 prvej vete sa za slová „pod dohľadom“ vkladajú slová „autorizovanej alebo odborne spôsobilej osoby“ a za slová „v trvaní“ sa vkladá slovo „najviac“.

V § 23b ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

V § 24 ods. 2 písm. a), d) a o) sa slová „architektov a krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „architektov, krajinných architektov a územných plánovačov“.

V § 24 ods. 2 písm. b) bode 1 sa slová „zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „zoznam autorizovaných architektov, zoznam autorizovaných krajinných architektov a zoznam autorizovaných územných plánovačov“ a slová „architektov a krajinných architektov“ sa nahrádzajú slovami „architektov, krajinných architektov a územných plánovačov“.

V § 24 ods. 2 písm. b) bode 2 sa slová „register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „register hosťujúcich architektov, register hosťujúcich krajinných architektov a register hosťujúcich územných plánovačov“ a slová „hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov“ sa nahrádzajú slovami „hosťujúcich architektov, hosťujúcich krajinných architektov a hosťujúcich územných plánovačov“.

V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

V § 24 ods. 2 písm. c) sa slová „architekti a krajinní architekti“ nahrádzajú slovami „architekti, krajinní architekti a územní plánovači“.

Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 24 ods. 2 písm. e) sa slová „architektmi a krajinnými architektmi“ nahrádzajú slovami „architektmi, krajinnými architektmi a územnými plánovačmi“.

V § 24 ods. 2 písm. i) sa slová „architektov a krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „architektov, krajinných architektov a územných plánovačov“ a slová „hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov“ sa nahrádzajú slovami „hosťujúcich architektov, hosťujúcich krajinných architektov a hosťujúcich územných plánovačov“.

V § 24 ods. 2 písm. n) bode 3 sa slová „architekt a krajinný architekt“ nahrádzajú slovami „architekt, krajinný architekt a územný plánovač“.

V § 24 ods. 3 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „(§ 3 ods. 2)“ sa pripájajú slová „a všetci územní plánovači zapísaní v zozname územných plánovačov (§ 3 ods. 3)“.

V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „podpredsedov komory a členov predstavenstva“ nahrádzajú slovami „podpredsedov komory, členov predstavenstva a disciplinárnu komisiu“.

V § 31 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

V § 31 ods. 2 písm. e) sa slová „odborné vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „odborné celoživotné vzdelávanie, organizovať odborné podujatia, propagačné a vzdelávacie aktivity pre členov komory v oblasti architektúry a stavebníctva a spolupracovať s odbornými inštitúciami pri projektoch,“.

V § 31 ods. 2 písm. h) sa za slová „študijných programov“ vkladajú slová „a projektov“ a za slová „študijných odborov“ sa vkladajú slová „a odborných inštitúcií“.

V § 31 ods. 2 písm. j) sa za slovom „podkladoch“ vkladajú slová „inžinierskych, architektonických a urbanistických“ a slová „pre inžinierov“ sa vypúšťajú.

V § 31 ods. 2 písm. k) sa za slovo „vydávať“ vkladajú slová „a odnímať“.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

V § 31 ods. 2 písm. n) sa pred slová „poskytovať regulačným úradom“ vkladajú slová „spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie a registrácie a“.

V § 31 ods. 4 sa za slová „§ 21“ vkladá čiarka a slová „§ 21a“.

V § 31 odsek 5 znie:

§ 31 dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

§ 32 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

V § 33 ods. 2 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“.

V § 33 ods. 5 prvej vete sa slová „na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „na adresu pobytu [§ 18 ods. 1 písm. c)] alebo elektronicky na adresu elektronického doručovania [§ 18 ods. 1 písm. i)]“.

V § 34 ods. 1 písmeno a) znie:

V § 39 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorú volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie“.

Zákon Slovenskej národnej rady č. [138/1992 Zb.] o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. [236/2000 Z. z.], zákona č. [554/2001 Z. z.], zákona č. [533/2003 Z. z.], zákona č. [624/2004 Z. z.], zákona č. [555/2005 Z. z.], zákona č. [459/2007 Z. z.], zákona č. [298/2008 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [339/2013 Z. z.], zákona č. [422/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [359/2019 Z. z.] a zákona č. [357/2020 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

V § 11 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „územnej dokumentácie alebo“.

Zákon Slovenskej národnej rady č. [310/1992 Zb.] o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [386/1996 Z. z.], zákona č. [242/1999 Z. z.], zákona č. [443/2000 Z. z.], zákona č. [677/2002 Z. z.], zákona č. [165/2003 Z. z.], zákona č. [654/2004 Z. z.], zákona č. [624/2005 Z. z.], zákona č. [658/2007 Z. z.], zákona č. [659/2007 Z. z.], zákona č. [492/2009 Z. z.], zákona č. [132/2013 Z. z.], zákona č. [90/2016 Z. z.], zákona č. [279/2017 Z. z.], zákona č. [277/2018 Z. z.] a zákona č. [185/2023 Z. z.] sa mení takto:

§ 1 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

V § 24 odsek 1 znie:

§ 2 znie:

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť správy domu sa nevzťahuje na

rodinné domy,

domy, v ktorých sú všetky byty a všetky nebytové priestory vo vlastníctve toho istého vlastníka; povinnosť správy vznikne, ak aspoň jeden byt alebo jeden nebytový priestor nadobudne iný vlastník.“.

V § 8a ods. 10 písm. c) sa slová „podľa § 2 ods. 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. k)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 2 ods. 3)“.

V § 22 ods. 4 sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [182/1993 Z. z.] o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [151/1995 Z. z.], zákona č. [158/1998 Z. z.], zákona č. [173/1999 Z. z.], zákona č. [252/1999 Z. z.], zákona č. [400/2002 Z. z.], zákona č. [512/2003 Z. z.], zákona č. [367/2004 Z. z.], zákona č. [469/2005 Z. z.], zákona č. [268/2007 Z. z.], zákona č. [325/2007 Z. z.], zákona č. [595/2009 Z. z.], zákona č. [70/2010 Z. z.], zákona č. [69/2012 Z. z.], zákona č. [205/2014 Z. z.], zákona č. [246/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [283/2018 Z. z.], zákona č. [63/2019 Z. z.], zákona č. [230/2019 Z. z.] a zákona č. [476/2019 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

V § 8e písm. d) sa slová „verejnoprospešných stavieb 13ac )“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme 13ac )“.

V § 11 ods. 3 sa slová „verejnoprospešná stavba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „stavba vo verejnom záujme“ v príslušnom tvare a slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.

V § 11 ods. 4 písmeno a) znie:

V § 13 ods. 2 sa slová „priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou“ nahrádzajú slovami „dočasne prebytočný priľahlý pozemok“.

V § 13 ods. 4 písm. b) sa odkaz na poznámku pod čiarou 20b a poznámka pod čiarou k odkazu 20b vypúšťajú.

V § 13 odsek 5 znie:

V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

V § 13a odseky 1 až 3 znejú:

V § 13a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:

V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu, 13ac )“ nahrádzajú slovom „vyvlastnením“.

V § 8 ods. 4 písmeno a) znie:

V § 8 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa osobitného predpisu, 13ac )“ nahrádzajú slovom „vyvlastnením“.

V § 8a ods. 5 písm. a) sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 13ac.

§ 8b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

V § 8c odsek 2 znie:

V § 8e písmeno b) znie:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [278/1993 Z. z.] o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [374/1996 Z. z.], zákona č. [72/1999 Z. z.], zákona č. [121/2001 Z. z.], zákona č. [509/2001 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [64/2002 Z. z.], zákona č. [435/2002 Z. z.], zákona č. [161/2003 Z. z.], zákona č. [512/2003 Z. z.], zákona č. [618/2004 Z. z.], zákona č. [534/2005 Z. z.], zákona č. [277/2007 Z. z.], zákona č. [325/2007 Z. z.], zákona č. [165/2008 Z. z.], zákona č. [245/2008 Z. z.], zákona č. [510/2010 Z. z.], zákona č. [547/2011 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [217/2012 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [135/2013 Z. z.], zákona č. [324/2014 Z. z.], zákona č. [374/2014 Z. z.], zákona č. [392/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [301/2016 Z. z.], zákona č. [315/2016 Z. z.], zákona č. [112/2018 Z. z.], zákona č. [372/2018 Z. z.], zákona č. [4/2019 Z. z.], zákona č. [209/2019 Z. z.], zákona č. [241/2019 Z. z.] a zákona č. [423/2020 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 2 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

V § 4 ods. 3 sa slová „územného plánu jeho“ nahrádzajú slovami „územnoplánovacej dokumentácie jej“.

V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „územnom a stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere“.

V § 13 ods. 3 sa slová „podkladov a územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „podkladov, koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

V § 14 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

V § 14 ods. 3 sa slová „a c)“ vypúšťajú a nad slovom „stanoviskom“ sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 16ba.

V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [42/1994 Z. z.] o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. [222/1996 Z. z.], zákona č. [117/1998 Z. z.], zákona č. [252/2001 Z. z.], zákona č. [416/2001 Z. z.], zákona č. [261/2002 Z. z.], zákona č. [515/2003 Z. z.], zákona č. [479/2005 Z. z.], zákona č. [568/2005 Z. z.], zákona č. [335/2007 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], zákona č. [514/2008 Z. z.], zákona č. [172/2011 Z. z.], zákona č. [395/2011 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [128/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [73/2020 Z. z.], zákona č. [9/2021 Z. z.], zákona č. [176/2021 Z. z.], zákona č. [55/2022 Z. z.] a zákona č. [146/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

V § 46 ods. 2 sa slová „kolaudačnom rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „kolaudačnom osvedčení stavby“.

V § 46 ods. 3 sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ a slová „stavebnom povolení“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutí o povolení stavby“.

V § 46 ods. 4 sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.

Poznámka pod čiarou o odkazu 16 znie:

V § 71 sa za slová „hospodársku činnosť,“ vkladajú slová „činnosti územného plánovania a výstavby,“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [162/1995 Z. z.] o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. [222/1996 Z. z.], zákona č. [255/2001 Z. z.], zákona č. [419/2002 Z. z.], zákona č. [173/2004 Z. z.], zákona č. [669/2007 Z. z.], zákona č. [568/2007 Z. z.], zákona č. [384/2008 Z. z.], zákona č. [304/2009 Z. z.], zákona č. [103/2010 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [212/2018 Z. z.], zákona č. [225/2019 Z. z.], zákona č. [325/2022 Z. z.] a zákona č. [2/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [180/1995 Z. z.] o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [131/1996 Z. z.], zákona č. [80/1998 Z. z.], zákona č. [219/2000 Z. z.], zákona č. [193/2001 Z. z.], zákona č. [419/2002 Z. z.], zákona č. [503/2003 Z. z.], zákona č. [549/2004 Z. z.], zákona č. [218/2005 Z. z.], zákona č. [537/2006 Z. z.], zákona č. [396/2009 Z. z.], zákona č. [139/2010 Z. z.], zákona č. [241/2012 Z. z.], zákona č. [57/2013 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [34/2014 Z. z.], zákona č. [115/2014 Z. z.], zákona č. [24/2015 Z. z.], zákona č. [122/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [153/2017 Z. z.], zákona č. [110/2018 Z. z.], zákona č. [6/2022 Z. z.], zákona č. [257/2022 Z. z.] a zákona č. [194/2023 Z. z.] sa mení takto:

V § 3 a § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a § 20 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

V § 20a odsek 2 znie:

V § 20a odsek 3 znie:

„ (3) Stavebný úrad zapíše do informačného systému geodézie, kartografie a katastra údaje podľa odseku 2 alebo ich zmenu, pokiaľ tieto údaje nebudú evidované v registri stavieb. 14c )“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

V § 25 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „podľa § 20a ods. 2 alebo ods. 3 alebo“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [215/1995 Z. z.] o geodézii a kartografii v znení zákona č. [423/2003 Z. z.], zákona č. [346/2007 Z. z.], zákona č. [600/2008 Z. z.], zákona č. [204/2011 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.] a zákona č. [212/2018 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

§ 1a sa vypúšťa.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 37 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 24 zákona č. [200/2022 Z. z.] o územnom plánovaní v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V § 3 sa slová „územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska potrebný na výstavbu diaľnice“.

V § 7 ods. 2 sa slová „územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [129/1996 Z. z.] o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [160/1996 Z. z.], zákona č. [275/2007 Z. z.], zákona č. [219/2008 Z. z.], zákona č. [540/2008 Z. z.], zákona č. [368/2013 Z. z.] a zákona č. [125/2016 Z. z.] sa mení takto:

V § 2 ods. 2 sa nad slovom „zariadenia“ vypúšťa odkaz 5.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby 8 )“ a nad slovom „ohlásenia“ sa odkaz „ 8 )“ nahrádza odkazom „ 8a )“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

V § 17 ods. 2 sa nad slovom „využití“ vypúšťa odkaz 27.

Zákon č. [64/1997 Z. z.] o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení zákona č. [224/2001 Z. z.], zákona č. [549/2004 Z. z.], zákona č. [130/2008 Z. z.], zákona č. [57/2011 Z. z.] a zákona č. [125/2016 Z. z.] sa mení takto:

V § 15 ods. 2 sa slová „Územné plány regiónov“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónov, 7a ) územné plány mikroregiónov 7b )“.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

V § 28 ods. 10 sa slová „územnom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

V § 33 ods. 7 prvá veta znie: „Ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať na stavbách a zariadeniach nesúvisiacich s dobývaním výhradného ložiska, nariadi stavebný úrad po dohode s obvodným banským úradom vlastníkovi (užívateľovi) dotknutých stavieb a zariadení nariadením uskutočniť neodkladnú údržbu stavby, nevyhnutné úpravy na stavbe alebo zabezpečovacie práce na stavbe. 17 )“.

V § 37 ods. 5 sa slová „území stavebnej uzávery“ nahrádzajú slovami „území, na ktoré bol rozhodnutím vyhlásený zákaz výstavby alebo obmedzenie výstavby,“.

Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Zákon č. [44/1988 Zb.] o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. [558/2001 Z. z.], zákona č. [203/2004 Z. z.], zákona č. [587/2004 Z. z.], zákona č. [479/2005 Z. z.], zákona č. [219/2007 Z. z.], zákona č. [577/2007 Z. z.], zákona č. [73/2009 Z. z.], zákona č. [104/2010 Z. z.], zákona č. [114/2010 Z. z.], zákona č. [258/2011 Z. z.], zákona č. [311/2013 Z. z.], zákona č. [160/2014 Z. z.], zákona č. [285/2014 Z. z.], zákona č. [314/2014 Z. z.] a zákona č. [374/2014 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 5 ods. 7 písmeno d) znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. [201/2022 Z. z.]“.

Zákon č. [281/1997 Z. z.] o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [222/1996 Z. z.] o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. [172/2003 Z. z.], zákona č. [149/2008 Z. z.], zákona č. [96/2012 Z. z.], zákona č. [115/2014 Z. z.] a zákona č. [119/2015 Z. z.] sa mení takto:

V § 2 písmeno h) znie:

Za § 29 sa vkladajú § 29a a 29b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 30 vrátane nadpisu znie:

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

V nadpise § 32 sa vypúšťajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a letecké pozemné zariadenia“.

V § 32 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“ a slová „ich časti nevyhovujú“ sa nahrádzajú slovami „jeho časti nevyhovuje“.

V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“ a slová „alebo leteckého zariadenia“.

V § 32 ods. 5 sa slová „plniť ju“ nahrádzajú slovami „toto poistenie musí trvať po celú dobu prevádzky letiska“.

V § 2 písm. o) sa slovo „lietadiel“ nahrádza slovami „príslušnej kategórie lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov“ a za slovo „umiestnené“ sa vkladajú slová „letiskové stavby,“.

V § 32 ods. 6 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pre porušenie bezpečnostného programu letiska ich môže vylúčiť z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného a vypovedať im dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska“.

V § 32 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“.

V § 32 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.

V § 33 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Prevádzkovať osobitné letisko môže len osoba, ktorá spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.“.

V § 33 ods. 3 prvom bode sa slová „plniť ju“ nahrádzajú slovami „toto poistenie musí trvať po celú dobu prevádzky osobitného letiska“.

V § 33 odsek 4 znie:

V § 33 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 10, ktoré znejú:

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 41 ods. 7 slová „prijatými štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií“, § 49 ods. 2 slová „štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala“, § 51 ods. 2 písm. i) slová „medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala,“, § 53 ods. 1 písm. k) a § 54 ods. 1 slová „na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala,“ sa nahrádzajú slovami „letecké predpisy“ v príslušnom tvare.

V § 45 ods. 2 písm. b) sa slová „(§ 32 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 9)“.

§ 2 sa dopĺňa písmenami p) až u), ktoré znejú:

V § 47 písmeno i) znie:

V § 47 písm. j) sa slová „(§ 32 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 8)“.

V § 47 písm. r) sa vypúšťa odkaz 11ba.

V § 48 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo“ nahrádzajú slovami „dotknutého orgánu“.

V § 48 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „(§ 32 ods. 1 a 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 1 a § 33a ods. 4)“.

V § 48 ods. 1 písm. h) štvrtý bod a piaty bod znejú:

V § 48 ods. 1 písmená p) a r) znejú:

V § 48 ods. 1 písm. s) sa slová „(§ 32 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 2 a § 33a ods. 6)“.

V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:

V § 51 ods. 3 písmeno e) znie:

V nadpise § 24 sa vypúšťajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.

V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú:

V § 55 ods. 2 sa za slová „(§ 22 až 24),“ vkladajú slová „súhlasov a stanovísk podľa § 28 a § 29 ods. 4,“ a za slovami „§ 47 písm. t)“ sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a prijímania leteckých predpisov podľa § 56“.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

§ 56 vrátane nadpisu znie:

Za § 57h sa vkladajú § 57i a § 57j, ktoré vrátane nadpisu nad § 57i znejú:

V § 24 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

§ 27 a 28 vrátane nadpisov znejú:

V § 29 odseky 2 až 4 znejú:

V § 29 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

V § 29 odsek 5 znie:

Zákon č. [143/1998 Z. z.] o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [37/2002 Z. z.], zákona č. [136/2004 Z. z.], zákona č. [544/2004 Z. z.], zákona č. [479/2005 Z. z.], zákona č. [11/2006 Z. z.], zákona č. [278/2009 Z. z.], zákona č. [513/2009 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [241/2011 Z. z.], zákona č. [404/2011 Z. z.], zákona č. [402/2013 Z. z.], zákona č. [58/2014 Z. z.], zákona č. [299/2014 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [305/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [213/2019 Z. z.], zákona č. [90/2020 Z. z.], zákona č. [312/2020 Z. z.], zákona č. [354/2021 Z. z.] a zákona č. [187/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

Zákon č. [144/1998 Z. z.] o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. [526/2002 Z. z.], zákona č. [358/2007 Z. z.], zákona č. [601/2008 Z. z.], zákona č. [396/2009 Z. z.], zákona č. [547/2011 Z. z.], zákona č. [352/2013 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.] a zákona č. [120/2021 Z. z.] sa mení takto:

V § 2 písm. c) sa slová „stavebným zámerom verejnej práce (ďalej len „stavebný zámer”)“ nahrádzajú slovami „zámerom verejnej práce“.

V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „územnom rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „záväznom stanovisku“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 10 znejú:

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

Slová „stavebný zámer“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zámer verejnej práce“ v príslušnom tvare.

Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

V § 14 ods. 1 písm. g) a § 16 písm. f) sa slovo „realizovania“ nahrádza slovom „zhotovenia“.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „stanoviská k stavbám,“ nahrádzajú slovami „záväzné stanoviská v konaní o stavebnom zámere a k“.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,“.

Zákon č. [298/1999 Z. z.] o správe štátnych hraníc v znení zákona č. [515/2003 Z. z.] a zákona č. [445/2008 Z. z.] sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

Zákon č. [136/2000 Z. z.] o hnojivách v znení zákona č. [555/2004 Z. z.], zákona č. [202/2008 Z. z.], zákona č. [203/2009 Z. z.], zákona č. [111/2010 Z. z.], zákona č. [394/2015 Z. z.], zákona č. [277/2017 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [194/2018 Z. z.], zákona č. [305/2018 Z. z.] a zákona č. [242/2022 Z. z.] sa mení takto:

V § 4 ods. 8 prvá veta a druhá veta znejú: „Ku stavbe, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ktorá ju križuje, vydáva záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere 1b ) ministerstvo. Stavbu podľa prvej vety možno uskutočniť len tak, aby nezhoršovala podmienky na prevádzku plavidiel.“.

V § 6 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „vydaného v konaní o stavebnom zámere“ a druhá veta znie: „Ak sa dočasná stavba zriaďuje v inundačnom území, záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere vydáva aj správca vodného toku.“.

V § 38 písm. m) sa slová „v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, 21aa )“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

V § 38a ods. 2 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

Zákon č. [338/2000 Z. z.] o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [580/2003 Z. z.], zákona č. [479/2005 Z. z.], zákona č. [561/2005 Z. z.], zákona č. [193/2007 Z. z.], zákona č. [500/2007 Z. z.], zákona č. [179/2008 Z. z.], zákona č. [435/2008 Z. z.], zákona č. [191/2009 Z. z.], zákona č. [469/2009 Z. z.], zákona č. [556/2010 Z. z.], zákona č. [133/2013 Z. z.], zákona č. [402/2013 Z. z.], zákona č. [35/2014 Z. z.], zákona č. [259/2015 Z. z.], zákona č. [282/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [305/2016 Z. z.], zákona č. [176/2017 Z. z.], zákona č. [56/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [284/2018 Z. z.], zákona č. [146/2019 Z. z.], zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [473/2019 Z. z.], zákona č. [90/2020 Z. z.], zákona č. [378/2021 Z. z.], zákona č. [187/2022 Z. z.] a zákona č. [336/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

V § 8 ods. 1 sa slová „všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)“ nahrádzajú slovom „nariadenie“.

V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:

Zákon č. [302/2001 Z. z.] o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. [445/2001 Z. z.], zákona č. [553/2003 Z. z.], zákona č. [369/2004 Z. z.], zákona č. [583/2004 Z. z.], zákona č. [615/2004 Z. z.], zákona č. [628/2005 Z. z.], zákona č. [16/2006 Z. z.], zákona č. [330/2007 Z. z.], zákona č. [334/2007 Z. z.], zákona č. [335/2007 Z. z.], zákona č. [384/2008 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], zákona č. [361/2012 Z. z.], zákona č. [32/2015 Z. z.], zákona č. [61/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [69/2017 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [73/2020 Z. z.], zákona č. [345/2020 Z. z.] a zákona č. [195/2023 Z. z.] sa mení takto:

V § 4 písm. l) sa nad slová „užívania stavby“ umiestňuje odkaz 4 a nad slovom „časti“ sa odkaz 4 vypúšťa.

V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „schválenej projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „overeného projektu stavby“.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

V § 25 ods. 4 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 4, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak. 7b )“.

V § 26 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:

V § 27 písmená a) až c) znejú:

V § 73 sa za slovo „rozhodovanie“ vkladá slovo „alebo postup“.

V celom texte sa slová „uskutočňovanie stavby“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „zhotovovanie stavby“ v príslušnom gramatickom tvare.

V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:

V § 9 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a“.

V § 9 odsek 4 znie:

V § 11 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak činnosti vykonáva v informačnom systéme územného plánovania a výstavby, 6aa ) osvedčuje pravosť kvalifikovaným elektronickým podpisom s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou alebo s použitím na to určenej autorizačnej funkcionality tohto systému“.

V § 11b ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 2, 3 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 2 až 4 a 6“.

V § 11b odsek 5 znie:

V § 11b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

V § 25 ods. 1 písmeno b) znie:

Zákon č. [314/2001 Z. z.] o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. [438/2002 Z. z.], zákona č. [215/2004 Z. z.], zákona č. [347/2004 Z. z.], zákona č. [562/2005 Z. z.], zákona č. [519/2007 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], zákona č. [199/2009 Z. z.], zákona č. [400/2011 Z. z.], zákona č. [37/2014 Z. z.], zákona č. [129/2015 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.] a zákona č. [73/2020 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

V § 29 ods. 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 21 nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 21a.

V § 29 ods. 4 sa slová „územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu, územného plánu mikroregiónu“.

V § 30 ods. 3 tretia veta znie: „Ak je umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia predmetom konania o stavebnom zámere, rozhodnutie krajského pamiatkového úradu sa nevyžaduje, krajský pamiatkový úrad vydáva záväzné stanovisko z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom a je v konaní o stavebnom zámere dotknutým orgánom; 29a ) krajský pamiatkový úrad vydáva záväzné stanovisko aj v takomto konaní v ochrannom pásme.“.

V § 30 ods. 4 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak. 29aa )“.

V § 32 odsek 12 znie:

Odkazy na poznámky pod čiarou 32 a 35 a poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 35 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

V § 41 ods. 4 sa slová „v územnom a stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Zákon č. [49/2002 Z. z.] o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. [479/2005 Z. z.], zákona č. [208/2009 Z. z.], zákona č. [262/2011 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [38/2014 Z. z.], zákona č. [104/2014 Z. z.], zákona č. [282/2015 Z. z.], zákona č. [376/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [160/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [34/2019 Z. z.], zákona č. [389/2021 Z. z.] a zákona č. [92/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „územné rozhodnutie a“.

§ 38a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

V § 19 ods. 8 sa slová „územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu“ nahrádzajú slovami „vymedzeného územia na dobývanie nevyhradeného nerastu“.

V § 41a ods. 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 18o nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 13a.

Zákon Slovenskej národnej rady č. [51/1988 Zb.] o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [154/1995 Z. z.], zákona č. [58/1998 Z. z.], zákona č. [533/2004 Z. z.], zákona č. [577/2007 Z. z.], zákona č. [292/2009 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [145/2010 Z. z.], zákona č. [258/2011 Z. z.], zákona č. [350/2012 Z. z.], zákona č. [58/2014 Z. z.], zákona č. [314/2014 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [315/2016 Z. z.], zákona č. [142/2017 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.] a zákona č. [241/2019 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 7 písmeno t) znie:

Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:

V § 24b ods. 3 a 4 sa slová „právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „vydania kolaudačného osvedčenia“.

Zákon č. [319/2002 Z. z.] o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. [330/2003 Z. z.], zákona č. [545/2003 Z. z.], zákona č. [570/2005 Z. z.], zákona č. [333/2007 Z. z.], zákona č. [452/2008 Z. z.], zákona č. [473/2009 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [69/2018 Z. z.] a zákona č. [306/2019 Z. z.] sa mení takto:

V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu 18b )“.

V § 6 ods. 10 písm. a) sa slová „verejnoprospešnej stavby 25 )“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme 25 )“.

Zákon č. [503/2003 Z. z.] o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [180/1995 Z. z.] o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. [217/2004 Z. z.], zákona č. [549/2004 Z. z.], zákona č. [571/2007 Z. z.], zákona č. [285/2008 Z. z.], zákona č. [139/2010 Z. z.], zákona č. [559/2010 Z. z.], zákona č. [145/2013 Z. z.], zákona č. [122/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.] a zákona č. [257/2022 Z. z.] sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:

V § 22 ods. 2 písm. b) druhý bod znie:

V § 22 ods. 9 písm. c) sa slová „na predčasné užívanie“ nahrádzajú slovami „predčasného užívania“, slová „dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku“ sa nahrádzajú slovami „skúšobnej prevádzky“, nad slovom „úrad“ sa odkaz „ 107 )“ nahrádza odkazom „ 111c )“ a slovo „rozhodnutie“ sa nahrádza slovami „osvedčenie stavby“.

V § 26 ods. 6 nad slovom „stavieb“, v § 29 ods. 1 nad slovom „úpravy“ a v prílohe č. 1 nad slovom „predpisom“ sa odkaz „ 107 )“ nahrádza odkazom „ 120aaa )“ a poznámka pod čiarou k odkazu 120aaa znie:

Za § 52zzu sa vkladá § 52zzv, ktorý vrátane nadpisu znie:

Zákon č. [595/2003 Z. z.] o dani z príjmov v znení zákona č. [43/2004 Z. z.], zákona č. [177/2004 Z. z.], zákona č. [191/2004 Z. z.], zákona č. [391/2004 Z. z.], zákona č. [538/2004 Z. z.], zákona č. [539/2004 Z. z.], zákona č. [659/2004 Z. z.], zákona č. [68/2005 Z. z.], zákona č. [314/2005 Z. z.], zákona č. [534/2005 Z. z.], zákona č. [660/2005 Z. z.], zákona č. [688/2006 Z. z.], zákona č. [76/2007 Z. z.], zákona č. [209/2007 Z. z.], zákona č. [519/2007 Z. z.], zákona č. [530/2007 Z. z.], zákona č. [561/2007 Z. z.], zákona č. [621/2007 Z. z.], zákona č. [653/2007 Z. z.], zákona č. [168/2008 Z. z.], zákona č. [465/2008 Z. z.], zákona č. [514/2008 Z. z.], zákona č. [563/2008 Z. z.], zákona č. [567/2008 Z. z.], zákona č. [60/2009 Z. z.], zákona č. [184/2009 Z. z.], zákona č. [185/2009 Z. z.], zákona č. [504/2009 Z. z.], zákona č. [563/2009 Z. z.], zákona č. [374/2010 Z. z.], zákona č. [548/2010 Z. z.], zákona č. [129/2011 Z. z.], zákona č. [231/2011 Z. z.], zákona č. [250/2011 Z. z.], zákona č. [331/2011 Z. z.], zákona č. [362/2011 Z. z.], zákona č. [406/2011 Z. z.], zákona č. [547/2011 Z. z.], zákona č. [548/2011 Z. z.], zákona č. [69/2012 Z. z.], zákona č. [189/2012 Z. z.], zákona č. [252/2012 Z. z.], zákona č. [288/2012 Z. z.], zákona č. [395/2012 Z. z.], zákona č. [70/2013 Z. z.], zákona č. [135/2013 Z. z.], zákona č. [318/2013 Z. z.], zákona č. [463/2013 Z. z.], zákona č. [180/2014 Z. z.], zákona č. [183/2014 Z. z.], zákona č. [333/2014 Z. z.], zákona č. [364/2014 Z. z.], zákona č. [371/2014 Z. z.], zákona č. [25/2015 Z. z.], zákona č. [61/2015 Z. z.], zákona č. [62/2015 Z. z.], zákona č. [79/2015 Z. z.], zákona č. [140/2015 Z. z.], zákona č. [176/2015 Z. z.], zákona č. [253/2015 Z. z.], zákona č. [361/2015 Z. z.], zákona č. [375/2015 Z. z.], zákona č. [378/2015 Z. z.], zákona č. [389/2015 Z. z.], zákona č. [437/2015 Z. z.], zákona č. [440/2015 Z. z.], zákona č. [341/2016 Z. z.], zákona č. [264/2017 Z. z.], zákona č. [279/2017 Z. z.], zákona č. [335/2017 Z. z.], zákona č. [344/2017 Z. z.], zákona č. [57/2018 Z. z.], zákona č. [63/2018 Z. z.], zákona č. [112/2018 Z. z.], zákona č. [209/2018 Z. z.], zákona č. [213/2018 Z. z.], zákona č. [317/2018 Z. z.], zákona č. [347/2018 Z. z.], zákona č. [368/2018 Z. z.], zákona č. [385/2018 Z. z.], zákona č. [4/2019 Z. z.], zákona č. [10/2019 Z. z.], zákona č. [54/2019 Z. z.], zákona č. [88/2019 Z. z.], zákona č. [155/2019 Z. z.], zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [223/2019 Z. z.], zákona č. [228/2019 Z. z.], zákona č. [233/2019 Z. z.], zákona č. [301/2019 Z. z.], zákona č. [315/2019 Z. z.], zákona č. [316/2019 Z. z.], zákona č. [319/2019 Z. z.], zákona č. [390/2019 Z. z.], zákona č. [393/2019 Z. z.], zákona č. [462/2019 Z. z.], zákona č. [46/2020 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.], zákona č. [296/2020 Z. z.], zákona č. [416/2020 Z. z.], zákona č. [420/2020 Z. z.], zákona č. [421/2020 Z. z.], zákona č. [76/2021 Z. z.], zákona č. [215/2021 Z. z.], zákona č. [257/2021 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.], zákona č. [408/2021 Z. z.], zákona č. [416/2021 Z. z.], zákona č. [129/2022 Z. z.], zákona č. [222/2022 Z. z.], zákona č. [232/2022 Z. z.], zákona č. [257/2022 Z. z.], zákona č. [433/2022 Z. z.], zákona č.[496/2022 Z. z.], zákona č. [519/2022 Z. z.], zákona č. [59/2023 Z. z.], zákona č. [60/2023 Z. z.], zákona č. [65/2023 Z. z.], zákona č. [123/2023 Z. z.] a zákona č. [128/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 písmeno i) znie:

V § 27 ods. 1 písm. c) sa slová „stavebných zámerov“ nahrádzajú slovami „stavebných plánov“.

Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý vrátane nadpisu znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. [200/2022 Z. z.] o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. [201/2022 Z. z.] o výstavbe v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „obce“ umiestňuje odkaz 9e.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. [200/2022 Z. z.] v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

V § 13 ods. 2 sa slová „stavebné zámery a iné zámery“ nahrádzajú slovami „stavebné účely a iné účely“.

V § 15 ods. 1 a § 19 ods. 1 sa slová „stavebný zámer alebo iný zámer“ nahrádzajú slovami „stavebný účel alebo iný účel“.

V § 17 ods. 5 písmeno g) znie:

V § 17 odsek 14 znie:

Zákon č. [220/2004 Z. z.] o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. [245/2003 Z. z.] o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [359/2007 Z. z.], zákona č. [219/2008 Z. z.], zákona č. [540/2008 Z. z.], zákona č. [396/2009 Z. z.], zákona č. [57/2013 Z. z.], zákona č. [34/2014 Z. z.], zákona č. [254/2015 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [296/2021 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.] a zákona č. [2/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 1 písmeno j) znie:

V § 8 ods. 5 písmeno b) znie:

„ b) do štyroch mesiacov, ak ide o povolenie stavby 11ba ) jadrového zariadenia, okrem stavby úložiska,“.

V § 8 ods. 5 písmená c) a d) znejú:

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:

Nadpis § 17 sa vypúšťa a odsek 1 znie:

„ (1) Úrad v konaní o stavebnom zámere podľa osobitného predpisu 20i ) postupuje podľa § 18 a na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. 21 )“.

V § 17a sa vypúšťa odsek 2.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 19 ods. 6 sa slová „súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku“ nahrádzajú slovami „povolenia skúšobnej prevádzky stavby“.

V § 19 ods. 7 sa slová „kolaudačné konanie“ nahrádzajú slovom „kolaudáciu“.

V § 35 odsek 3 znie:

V § 4 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa prvý bod.

Za § 37be sa vkladá § 37bf, ktorý vrátane nadpisu znie:

Nadpis Prílohy č. 1 bod A znie: „Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby a povolenia na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o)“.

Nadpis Prílohy č. 1 bod B znie: „Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o overenie projektu stavby“.

Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa súhlas alebo povolenie týka predmetu konania o stavebnom zámere vo veci, v ktorej nie je úrad špeciálnym stavebným úradom, je súhlas alebo povolenie záväzným stanoviskom na účely konania o stavebnom zámere.“.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

V § 5 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa legislatívna skratka „(ďalej len „stavebné povolenie“)“.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „o súhlas na umiestnenie úložiska alebo ak ide o žiadosť o stavebné povolenie na úložisko“ nahrádzajú slovami „o vydanie rozhodnutia o povolení stavby úložiska alebo o overení projektu stavby úložiska“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 66, 76, 83 a 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 37, 42, 43 a 45 zákona č. [201/2022 Z. z.]“.

V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „súhlasu podľa § 5 ods. 2 a“.

Zákon č. [541/2004 Z. z.] o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [238/2006 Z. z.], zákona č. [21/2007 Z. z.], zákona č. [94/2007 Z. z.], zákona č. [335/2007 Z. z.], zákona č. [408/2008 Z. z.], zákona č. [120/2010 Z. z.], zákona č. [145/2010 Z. z.], zákona č. [350/2011 Z. z.], zákona č. [143/2013 Z. z.], zákona č. [314/2014 Z. z.], zákona č. [54/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [96/2017 Z. z.], zákona č. [18/2018 Z. z.], zákona č. [87/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [308/2018 Z. z.], zákona č. [279/2019 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.], zákona č. [363/2021 Z. z.] a zákona č. [146/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 6 odseky 4 a 5 znejú:

Za § 104o sa vkladá § 104p, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 7 ods. 7 sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa za slovo „bývanie“ vkladajú slová „s najviac tromi bytmi“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11be znejú:

V § 12 ods. 8 písm. b) sa odkaz na poznámku pod čiarou 11bd nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 11bb.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nebytový priestor alebo jeho časť v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za byt.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V poznámke pod čiarou 20b sa vypúšťajú slová „§ 43a ods. 3 písm. o) a § 43c ods. 1 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „pozemnú stavbu“ nahrádzajú slovom „budovu“.

Zákon č. [582/2004 Z. z.] o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. [733/2004 Z. z.], zákona č. [747/2004 Z. z.], zákona č. [171/2005 Z. z.], zákona č. [517/2005 Z. z.], zákona č. [120/2006 Z. z.], zákona č. [460/2007 Z. z.], zákona č. [538/2007 Z. z.], zákona č. [465/2008 Z. z.], zákona č. [535/2008 Z. z.], zákona č. [467/2009 Z. z.], zákona č. [527/2010 Z. z.], zákona č. [406/2011 Z. z.], zákona č. [460/2011 Z. z.], zákona č. [548/2011 Z. z.], zákona č. [68/2012 Z. z.], zákona č. [286/2012 Z. z.], zákona č. [343/2012 Z. z.], zákona č. [347/2013 Z. z.], zákona č. [484/2013 Z. z.], zákona č. [268/2014 Z. z.], zákona č. [333/2014 Z. z.], zákona č. [361/2014 Z. z.], zákona č. [79/2015 Z. z.], zákona č. [243/2017 Z. z.], zákona č. [292/2017 Z. z.], zákona č. [112/2018 Z. z.], zákona č. [312/2018 Z. z.], zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [369/2019 Z. z.], zákona č. [460/2019 Z. z.], zákona č. [354/2020 Z. z.], zákona č. [470/2021 Z. z.], zákona č. [92/2022 Z. z.], zákona č. [178/2022 Z. z.], zákona č. [249/2022 Z. z.], zákona č. [335/2022 Z. z.], zákona č. [2/2023 Z. z.] a zákona č. [198/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

V § 12 odsek 7 znie:

V § 12 ods. 9 sa slová „sú dotknuté osobitné predpisy o stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „je dotknutý osobitný predpis o výstavbe“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

V § 36 ods. 8 sa slová „prikladá sa k návrhu na územné rozhodnutie alebo k žiadosti o stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „je súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby“.

V § 36 ods. 10 sa slová „územné rozhodnutie o umiestnení“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

Zákon č. [657/2004 Z. z.] o tepelnej energetike v znení zákona č. [99/2007 Z. z.], zákona č. [309/2009 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [184/2011 Z. z.], zákona č. [251/2012 Z. z.], zákona č. [100/2014 Z. z.], zákona č. [321/2014 Z. z.], zákona č. [439/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [293/2016 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [175/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.], zákona č. [419/2020 Z. z.], zákona č. [282/2021 Z. z.], zákona č. [249/2022 Z. z.] a zákona č. [363/2022 Z. z.] sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V § 33 ods. 1 sa odkaz 9 nad slovom „zariadenia“ vypúšťa a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „ 9 )“ nahrádza odkazom „ 9a )“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 69b sa citácia „stavebný zákon“ nahrádza citáciou „zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 74c znie:

V § 50a ods. 4 a § 50b ods. 1 sa slová „nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, 74d ) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby 72b )“ nahrádzajú slovami „nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu, 74d ) majú byť umiestnené stavby vo verejnom záujme 72b )“.

V § 50b ods. 3 sa odkaz 74e nad slovom „stavbu“ vypúšťa.

V § 50b ods. 4 sa slová „právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska 74e ) a právoplatného rozhodnutia o povolení stavby 74f )“, slová „rozhodnutie o umiestnení stavby“ sa nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko alebo rozhodnutie o povolení stavby“ a odkaz 74f nad slovom „platnosť“ sa vypúšťa.

V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „k územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „ku koncepcii rozvoja regiónu 87aa ) a k územnému plánu mikroregiónu 87ab )“ a slová „ten presahuje“ sa nahrádzajú slovami „tie presahujú“.

V § 59 písm. a) sa slová „súhlas k návrhu územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „stanovisko alebo súhlas k návrhu koncepcie územného plánu regiónu“.

V § 59 písm. b) a § 60 ods. 2 písm. c) sa slová „územnému rozhodnutiu, ktoré“ nahrádzajú slovami „prerokovaniu stavebného zámeru, ktorý“.

V § 6 odsek 2 znie:

V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „dáva súhlas“ nahrádzajú slovami „dáva stanovisko alebo súhlas k návrhu územného plánu mikroregiónu,“.

V § 60 ods. 2 písmeno d) znie:

V § 6 ods. 3 sa slová „vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku“ nahrádzajú slovami „prerokovanie stavebného zámeru, ktorý sa má uskutočniť na lesnom pozemku 11aa )“.

V § 6 ods. 4 sa slová „udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „postup podľa odsekov 2 a 3“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 38 zákona č. [201/2022 Z. z.]“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ad znie:

V § 10 ods. 1 sa odkaz 15 nad slovom „pásmo“ vypúšťa.

V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Na priestorové usporiadanie územia s umiestnením stavieb v ochrannom pásme lesa a na určenie funkčného využívania územia 15 ) v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.“.

Zákon č. [326/2005 Z. z.] o lesoch v znení zákona č. [275/2007 Z. z.], zákona č. [359/2007 Z. z.], zákona č. [360/2007 Z. z.], zákona č. [540/2008 Z. z.], zákona č. [499/2009 Z. z.], zákona č. [117/2010 Z. z.], zákona č. [96/2012 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [115/2013 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [182/2014 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [153/2017 Z. z.], zákona č. [110/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [158/2019 Z. z.], zákona č. [355/2019 Z. z.], zákona č. [120/2021 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.], zákona č. [389/2021 Z. z.], zákona č. [6/2022 Z. z.] a zákona č. [257/2022 Z. z.] sa mení takto:

V § 12 ods. 4 sa slová „rozhodnutie o využití územia podľa osobitných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko“.

V § 42 písmeno o) znie:

§ 15 znie:

V § 16 ods. 2 a § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 15 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1“.

V § 17 odsek 6 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

V § 25 ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1“.

V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „územnoplánovacej činnosti 13 )“ nahrádzajú slovami „územného plánovania 30a )“.

V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

V § 42 písm. m) sa za slovo „vydávať“ vkladá slovo „záväzné“.

Zákon č. [538/2005 Z. z.] o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [276/2007 Z. z.], zákona č. [661/2007 Z. z.], zákona č. [461/2008 Z. z.], zákona č. [362/2011 Z. z.], zákona č. [459/2012 Z. z.], zákona č. [153/2013 Z. z.], zákona č. [374/2014 Z. z.], zákona č. [77/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [133/2021 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.] a zákona č. [172/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

V § 4 ods. 4 sa slová „na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby“ nahrádzajú slovami „na účely konania o stavebnom zámere“.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „začatia kolaudačného konania“ nahrádzajú slovami „podania žiadosti o kolaudáciu stavby“.

V § 9 ods. 7 sa slová „v kolaudačných konaniach“ nahrádzajú slovami „pri kolaudácii stavby“.

V § 9e ods. 1 písm. d) a § 9ea ods. 1 písm. c) sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.

Zákon č. [555/2005 Z. z.] o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [17/2007 Z. z.], zákona č. [476/2008 Z. z.], zákona č. [300/2012 Z. z.], zákona č. [277/2015 Z. z.], zákona č. [144/2017 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [96/2019 Z. z.], zákona č. [378/2019 Z. z.] a zákona č. [90/2020 Z. z.] sa mení takto:

V § 2c ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Stavebný úrad sprístupní prostredníctvom informačného systému územného plánovania a výstavby obci kolaudačné osvedčenie týkajúce sa stavby v jej katastrálnom území bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti.“.

V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,“.

V § 4 ods. 3 písmeno j) znie:

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

V § 11 ods. 4 písmeno c) znie:

Zákon Slovenskej národnej rady č. [369/1990 Zb.] o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [43/1993 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [252/1994 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [287/1994 Z. z.], zákona č. [229/1997 Z. z.], zákona č. [225/1998 Z. z.], zákona č. [233/1998 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [185/1999 Z. z.], zákona č. [389/1999 Z. z.], zákona č. [6/2001 Z. z.], zákona č. [453/2001 Z. z.], zákona č. [205/2002 Z. z.], zákona č. [515/2003 Z. z.], zákona č. [369/2004 Z. z.], zákona č. [535/2004 Z. z.], zákona č. [583/2004 Z. z.], zákona č. [615/2004 Z. z.], zákona č. [757/2004 Z. z.], zákona č. [171/2005 Z. z.], zákona č. [628/2005 Z. z.], zákona č. [267/2006 Z. z.], uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [616/2006 Z. z.], zákona č. [330/2007 Z. z.], zákona č. [334/2007 Z. z.], zákona č. [335/2007 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [205/2008 Z. z.], zákona č. [384/2008 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [511/2009 Z. z.], zákona č. [102/2010 Z. z.], zákona č. [204/2011 Z. z.], zákona č. [361/2012 Z. z.], zákona č. [160/2014 Z. z.], zákona č. [180/2014 Z. z.], uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [239/2014 Z. z.], zákona č. [125/2015 Z. z.], zákona č. [447/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [131/2017 Z. z.], zákona č. [70/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [5/2019 Z. z.], zákona č. [413/2019 Z. z.], zákona č. [73/2020 Z. z.], zákona č. [338/2020 Z. z.], zákona č. [345/2020 Z. z.], zákona č. [488/2021 Z. z.], zákona č. [512/2021 Z. z.], zákona č. [42/2022 Z. z.], zákona č. [137/2023 Z. z.] a zákona č. [195/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 14 ods. 1 písm. d) sa slová „odborného stanoviska“ nahrádzajú slovami „záväzného vyjadrenia“.

V § 14 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Oprávnená právnická osoba je na účely konania vo výstavbe dotknutou právnickou osobou, ak ide o stavebný zámer stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.“.

V § 18 ods. 4 sa slovo „uskutočňovaní“ nahrádza slovom „zhotovovaní“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

V § 18 odsek 5 znie:

Zákon č. [124/2006 Z. z.] o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [309/2007 Z. z.], zákona č. [140/2008 Z. z.], zákona č. [132/2010 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [470/2011 Z. z.], zákona č. 154/ 2013 Z. z., zákona č. [308/2013 Z. z.], zákona č. [58/2014 Z. z.], zákona č. [204/2014 Z. z.], zákona č. [118/2015 Z. z.], zákona č. [128/2015 Z. z.], zákona č. [378/2015 Z. z.], zákona č. [66/2020 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.], zákona č. [73/2021 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.] a zákona č. [114/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 6 ods. 2 písmeno k) znie:

V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:

§ 44 vrátane nadpisu znie:

Zákon č. [39/2007 Z. z.] o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. [99/2008 Z. z.], zákona č. [274/2009 Z. z.], zákona č. [299/2009 Z. z.], zákona č. [391/2009 Z. z.], zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. [242/2012 Z. z.], zákona č. [42/2013 Z. z.], zákona č. [145/2013 Z. z.], zákona č. [387/2013 Z. z.], zákona č. [101/2014 Z. z.], zákona č. [204/2014 Z. z.], zákona č. [376/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [184/2018 Z. z.], zákona č. [91/2019 Z. z.], zákona č. [387/2019 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.], zákona č. [65/2021 Z. z.], zákona č. [272/2021 Z. z.] a zákona č. [405/2021 Z. z.] sa mení takto:

V § 14 ods. 2 písm. b) sa slová „plánu realizácie stavby“ nahrádzajú slovami „projektovej dokumentácie k stavbe“ a slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

Zákon č. [218/2007 Z. z.] o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [218/2007 Z. z.], zákona č. [644/2007 Z. z.], zákona č. [461/2008 Z. z.], zákona č. [39/2011 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.] a zákona č. [177/2018 Z. z.] sa mení takto:

V § 13 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „alebo ak osobitný predpis ustanovuje inak 15a )“.

V § 27 ods. 2 sa slová „dopravných stavieb a infraštruktúry“ nahrádzajú slovami „stavieb dopravnej infraštruktúry“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. [200/2022 Z. z.] o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „regionálny úrad verejného zdravotníctva“ vkladajú slová „je dotknutým orgánom v procese územného plánovania, vydáva súhlas pred schválením územných plánov a tiež“.

V § 13 odsek 3 znie:

V § 13 ods. 4 písm. a) a c) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „pri rozhodnutí sa môže odchýliť od obsahu záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby len v rozsahu, v akom došlo k zmene posudzovaných skutočností, alebo ak ide o skutočnosti, ktoré pri kolaudácii stavby neexistovali“.

V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a“.

V § 13 odsek 6 znie:

V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24p a 24q znejú:

Zákon č. [355/2007 Z. z.] o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [140/2008 Z. z.], zákona č. [461/2008 Z. z.], zákona č. [540/2008 Z. z.], zákona č. [170/2009 Z. z.], zákona č. [67/2010 Z. z.], zákona č. [132/2010 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [172/2011 Z. z.], zákona č. [470/2011 Z. z.], zákona č. [306/2012 Z. z.], zákona č. [74/2013 Z. z.], zákona č. [153/2013 Z. z.], zákona č. [204/2014 Z. z.], zákona č. [77/2015 Z. z.], zákona č. [403/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [355/2016 Z. z.], zákona č. [40/2017 Z. z.], zákona č. [150/2017 Z. z.], zákona č. [289/2017 Z. z.], zákona č. [292/2017 Z. z.], zákona č. [87/2018 Z. z.], zákona č. [475/2019 Z. z.], zákona č. [69/2020 Z. z.], zákona č. [119/2020 Z. z.], zákona č. [125/2020 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.], zákona č. [242/2020 Z. z.], zákona č. [286/2020 Z. z.], uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [318/2020 Z. z.], zákona č. [319/2020 Z. z.], zákona č. [220/2021 Z. z.], zákona č. [252/2021 Z. z.], zákona č. [304/2021 Z. z.], zákona č. [412/2021 Z. z.], zákona č. [533/2021 Z. z.], zákona č. [249/2022 Z. z.] a zákona č. [517/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

V § 4 ods. 8 sa slová „rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením“ nahrádzajú slovami „jeho zmene“.

V § 4 ods. 10 sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.

V § 4 sa vypúšťa odsek 11.

V § 4 ods. 11 sa slová „stavebnom konaní a konaní o zmene stavby pred dokončením aj v prípade, ak sa predmet stavebného konania alebo konania o zmene stavby pred dokončením“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere, aj ak sa predmet konania o stavebnom zámere“.

V § 5 ods. 1 sa slová „kolaudačného konania“ nahrádzajú slovami „konania o kolaudácii stavby“ a odkaz na poznámku pod čiarou 5 sa nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 3.

V § 5 ods. 2 sa slovo „skolaudovanie“ nahrádza slovom „kolaudáciu“ a slová „rozhodnúť o časovo obmedzenom predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania“ sa nahrádzajú slovami „povoliť predčasné užívanie diaľnice na obmedzený čas a určiť podmienky užívania diaľnice“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

V § 6 ods. 5 prvej vete sa nad slovo „náklady“ umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 8 a vypúšťa sa druhá veta.

V § 7a ods. 1 sa slová „právoplatnosti územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby“.

V § 9 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod čiarou 4a nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 3.

Odkazy na poznámku pod čiarou 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťajú.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4, § 66 ods. 3 písm. a) a f), § 67 ods. 2 stavebného zákona“.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „vyvlastnení“ a vypúšťajú sa slová „územnému rozhodnutiu na stavbu diaľnice“.

Za § 9d sa vkladá § 9e, ktorý vrátane nadpisu znie:

Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Slová „pozemná stavba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „budova“ v príslušnom tvare.

Slová „stavebný predpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „predpis o výstavbe“ v príslušnom tvare.

V celom texte zákona sa slová „iná ako pozemná stavba“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „iná stavba ako budova“ v príslušnom gramatickom tvare.

V § 2 ods. 3 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovom „dopravy“.

V § 3 odsek 1 znie:

V § 3 odsek 3 znie:

V § 3 ods. 4 sa slová „dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb,“ nahrádzajú slovami „a na námietky a pripomienky,“.

V § 3 ods. 5 sa slová „územného konania alebo stavebného konania“ nahrádzajú slovami „konania o stavebnom zámere“.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „územné rozhodnutie a“.

V § 4 ods. 2 sa slová „územného konania a stavebného konania“ nahrádzajú slovami „konania o stavebnom zámere“.

Zákon č. [669/2007 Z. z.] o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [162/1995 Z. z.] o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. [86/2008 Z. z.], zákona č. [540/2008 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [235/2011 Z. z.], zákona č. [70/2012 Z. z.], zákona č. [368/2013 Z. z.], zákona č. [282/2015 Z. z.], zákona č. [139/2017 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [389/2020 Z. z.], zákona č. [50/2022 Z. z.] a zákona č. [159/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 9 ods. 5 sa slová „všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ nahrádzajú slovami „požiadavky na bezbariérové užívanie stavieb“.

V § 64 ods. 4 prvej vete sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

Zákon č. [448/2008 Z. z.] o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. [317/2009 Z. z.], nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. [332/2010 Z. z.], zákona č. [551/2010 Z. z.], zákona č. [50/2012 Z. z.], zákona č. [185/2012 Z. z.], zákona č. [413/2012 Z. z.], zákona č. [485/2013 Z. z.], zákona č. [185/2014 Z. z.], zákona č. [219/2014 Z. z.], zákona č. [376/2014 Z. z.], zákona č. [345/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [40/2017 Z. z.], zákona č. [331/2017 Z. z.], zákona č. [351/2017 Z. z.], zákona č. [156/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [289/2018 Z. z.], zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [280/2019 Z. z.], zákona č. [66/2020 Z. z.], zákona č. [89/2020 Z. z.], zákona č. [218/2021 Z. z.], zákona č. [484/2021 Z. z.], zákona č. [92/2022 Z. z.], zákona č. [101/2022 Z. z.], zákona č. [199/2022 Z. z.], zákona č. [345/2022 Z. z.] a zákona č. [494/2022 Z. z.] sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

Zákon č. [66/2009 Z. z.] o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [257/2022 Z. z.] sa mení takto:

V § 24 ods. 3 písm. l) a § 29 ods. 1 písm. f) a g) sa slová „pozemnej stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

Zákon č. [274/2009 Z. z.] o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [72/2012 Z. z.], zákona č. [115/2013 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.] a zákona č. [268/2022 Z. z.] sa mení takto:

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

V § 9 ods. 1 sa slová „kolaudačného konania“ nahrádzajú slovami „kolaudácie stavby“ a slová „stavebného povolenia“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

V § 10 ods. 2 úvodná veta znie: „Rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby určí stavebný úrad v rozhodnutí o skúšobnej prevádzke, 4 ) najmä určí“.

V § 10 ods. 3 sa slová „Špeciálny stavebný“ nahrádzajú slovom „Stavebný“.

V § 11 ods. 1 sa slovo „uskutočnenia“ nahrádza slovom „zhotovenia“.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťa slovo „špeciálneho“.

V § 14 odseky 1 a 2 znejú:

V § 14 ods. 1 štvrtej vete sa slová „Špeciálny stavebný“ nahrádzajú slovom „Stavebný“.

V § 14 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špeciálny“.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa slovo „špeciálnemu“.

V § 102 ods. 1 písm. aa) sa slová „špeciálnym stavebným úradom“ nahrádzajú slovami „dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere“.

V § 3 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „špeciálny“.

V § 102 ods. 1 sa vypúšťajú písmená ab), ac) a ae).

V § 102 ods. 1 písmeno ab) znie:

V § 105 ods. 1 písm. c) sa slová „vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu“ nahrádzajú slovami „je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere“.

V § 105 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a j).

V § 105 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a podľa stavebných predpisov 33 )“.

Za § 112h sa vkladá § 112i, ktorý vrátane nadpisu znie:

Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

V § 3 ods. 2 sa slová „alebo stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „alebo príslušný orgán“.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „špeciálneho“.

V § 6 ods. 1 sa slová „záväzného stanoviska špeciálneho“ nahrádzajú slovom „povolenia“.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špeciálny“.

V § 8 ods. 1 sa slová „umiestňovanie stavieb dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom pásme dráh, na povoľovanie a ohlasovanie stavieb, ich zmien pred dokončením a zmien dokončenej stavby a na ich kolaudáciu sa vzťahujú stavebné predpisy“ nahrádzajú slovami „činnosti vo výstavbe dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom pásme dráh sa vzťahujú predpisy o výstavbe“.

V § 8 ods. 2 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

V § 8 odsek 4 znie:

Zákon č. [513/2009 Z. z.] o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [433/2010 Z. z.], zákona č. [547/2010 Z. z.], zákona č. [393/2011 Z. z.], zákona č. [547/2011 Z. z.], zákona č. [352/2013 Z. z.], zákona č. [402/2013 Z. z.], zákona č. [432/2013 Z. z.], zákona č. [152/2014 Z. z.], zákona č. [259/2015 Z. z.], zákona č. [282/2015 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [316/2016 Z. z.], zákona č. [351/2016 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [288/2018 Z. z.], zákona č. [55/2019 Z. z.], zákona č. [146/2019 Z. z.], zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [90/2020 Z. z.], zákona č. [311/2020 Z. z.] a zákona č. [402/2021 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 odsek 1 znie:

V § 15 odsek 5 znie:

V § 15 ods. 6 druhej vete sa slová „v územnom konaní“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Zákon č. [131/2010 Z. z.] o pohrebníctve v znení zákona č. [398/2019 Z. z.] a zákona č. [310/2021 Z. z.] sa mení takto:

V § 6a ods. 2 písmeno b) znie:

V § 11 ods. 5 písm. b) sa slová „územný plán Bratislavy“ nahrádzajú slovami „metropolitný územný plán vrátane jeho zmien a doplnkov, a to spolu so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa vyhlasuje jeho záväzná časť,“.

§ 14a vrátane nadpisu znie:

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

V § 6a sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

V § 7a ods. 2 písmeno b) znie:

V § 7a sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

V § 7b ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa za slová „samosprávy Bratislavy“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „úloh mestských častí, o ktorých to ustanovuje tento zákon,“.

§ 7c vrátane nadpisu znie:

Za § 7c sa vkladá § 7d, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 8 ods. 3 sa slová „zúčastnilo 50 % oprávnených voličov“ nahrádzajú slovami „zúčastnil taký počet oprávnených voličov, aký sa zúčastnil volieb do mestského zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda“.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti“ a slová „zúčastnilo 50 % oprávnených voličov“ sa nahrádzajú slovami „zúčastnil taký počet oprávnených voličov, aký sa zúčastnil volieb do príslušného miestneho zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda“.

Zákon Slovenskej národnej rady č. [377/1990 Zb.] o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. [233/1998 Z. z.], zákona č. [255/2007 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], zákona č. [535/2008 Z. z.], zákona č. [113/2010 Z. z.], zákona č. [371/2012 Z. z.], zákona č. [160/2014 Z. z.], zákona č. [386/2016 Z. z.], zákona č. [73/2020 Z. z.], zákona č. [287/2020 Z. z.], zákona č. [147/2021 Z. z.] a zákona č. [195/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 sa za slovo „obcí“ vkladajú slová „alebo vyšších územných celkov“.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadateľ môže predložiť žiadosť úradu každoročne od 15. januára do 15. februára.“.

V § 6 ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „1. mája“.

V § 6 odsek 3 znie:

V § 6 ods. 8 sa slová „30 dní od vyzvania obce alebo samosprávneho kraja na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie úradom“ nahrádzajú slovami „15. novembra“.

V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

V § 9 sa vypúšťa písmeno a).

§ 10b sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

Doterajšie znenie § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

Príloha k zákonu sa vypúšťa.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

V celom texte zákona sa slová „samosprávny kraj“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vyšší územný celok“ v príslušnom tvare.

V § 3 odsek 4 znie:

V § 4 ods. 2 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

Odkazy na poznámky pod čiarou 2 až 6 a poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 6 sa vypúšťajú.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „schválené“ nahrádza slovami „kópiu schváleného“.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

V § 5 ods. 2 písm. b) sa slovo „zmluvu“ nahrádza slovami „kópiu zmluvy“.

Zákon č. [226/2011 Z. z.] o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [310/2021 Z. z.] a zákona č. [172/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

V § 87 odsek 3 znie:

V § 88 ods. 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem oprávnenia koordinovať činnosť v oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry, ktoré vykonáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,“.

Za § 96l sa vkladá § 96m, ktorý vrátane nadpisu znie:

Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

V § 11 ods. 1 písm. g) sa slová „stavebných predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov o výstavbe“.

V § 12 ods. 4 písm. b) deviatom bode sa slová „územným plánom regiónu“ nahrádzajú slovami „Koncepciou územného rozvoja regiónov, alebo územným plánom mikroregiónu“.

V § 12 ods. 11 sa slová „územné rozhodnutie na výstavbu“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby, ktorým sa povoľuje výstavba“.

V § 12 ods. 13 sa slová „územné konanie a stavebné konanie“ nahrádzajú slovami „konanie o stavebnom zámere“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

V § 43 odsek 14 znie:

V § 79 odsek 5 znie:

V § 80 odsek 4 znie:

Zákon č. [251/2012 Z. z.] o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [391/2012 Z. z.], zákona č. [352/2013 Z. z.], zákona č. [382/2013 Z. z.], zákona č. [102/2014 Z. z.], zákona č. [321/2014 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [315/2016 Z. z.], zákona č. [162/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [309/2018 Z. z.], zákona č. [419/2020 Z. z.], zákona č. [85/2022 Z. z.], zákona č. [256/2022 Z. z.], zákona č. [324/2022 Z. z.], zákona č. [393/2022 Z. z.] a zákona č. [433/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

Zákon č. [125/2015 Z. z.] o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [42/2022 Z. z.] sa dopĺňa takto:

V § 2 odsek 2 znie:

V § 10 ods. 4 v prvej vete sa slová „do siedmich dní od“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa“.

V § 10 ods. 8 v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo pri právnom úkone, ktorý vyvlastňovaný vykoná po lehote na rozhodnutie ustanovenej vyvlastňovaciemu orgánu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní 11 )“.

V § 10 ods. 12 sa slová „v územnom konaní zamietli alebo ktoré mohol účastník uplatniť v územnom konaní“ nahrádzajú slovami „pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie zamietli alebo ktoré mohli byť pri tomto prerokúvaní uplatnené a uplatnené neboli“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

V § 17 ods. 3 sa vypúšťa slovo „územné“.

Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 7 ods. 1 sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušné regionálne pracovisko Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „regionálne pracovisko úradu“)“.

V § 7 ods. 2 úvodná veta znie takto: „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálne pracovisko úradu“.

V § 7 ods. 2 písm. b) a f) sa slová „okresných úradov v sídlach krajov“ nahrádzajú slovami „regionálnych pracovísk úradu“.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „okresný úrad v sídle kraja, ktorý“ nahrádzajú slovami „regionálne pracovisko úradu, ktoré“.

V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).

V § 10 ods. 1 sa slová „do siedmich dní od“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa“ a slová „do siedmich dní od“ sa nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa“.

Zákon č. [282/2015 Z. z.] o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [90/2020 Z. z.] a zákona č. [310/2021 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 3 odsek 1 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

V § 5 odsek 3 znie:

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

V § 7 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „bývanie“ odkaz „ 11 )“ nahrádza odkazom „ 3d )“.

V § 8 ods. 3 sa slová „stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe“ nahrádzajú slovami „právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby alebo osvedčení o spôsobilosti nepovolenej stavby“.

V § 8 odsek 4 znie:

V § 8 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

V § 9 odsek 2 znie:

§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

V § 10 odsek 3 znie:

V § 3 ods. 2 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 6 ods. 8 a § 16 ods. 4 neustanovujú inak.“ a v druhej vete sa slová „rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby, ktorým sa odstraňuje stavba 3c )“.

V § 11 ods. 2 písm. d) sa slovo „školského“ nahrádza slovami „školy, školského“.

Za § 15 sa vkladá § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:

Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

V § 3 ods. 3 písm. a) a b) sa slová „bytový dom“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „bytová budova“ v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

V § 4 ods. 1 sa slová „rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebnému úradu k ohlásenej stavbe“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o spôsobilosti nepovolenej stavby“.

V § 4 ods. 2 sa slová „stavbu realizovať“ nahrádzajú slovami „s uskutočňovaním stavebných prác“.

V § 4 odsek 3 znie:

V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

V § 5 ods. 1 sa slová „právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe“ nahrádzajú slovami „alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti nepovolenej stavby“.

Zákon č. [447/2015 Z. z.] o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [375/2016 Z. z.] a zákona č. [379/2019 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutie týka predmetu konania o stavebnom zámere, je rozhodnutie záväzným stanoviskom na účely konania o stavebnom zámere.“.

V § 32 ods. 3 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „umiestnenie stavby a“.

V § 32 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak. 29b )“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

Zákon č. [87/2018 Z. z.] o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [69/2020 Z. z.], zákona č. [388/2021 Z. z.] a zákona č. [119/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 13 ods. 4 sa slová „so stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „s rozhodnutím o povolení stavby“, slová „stavebného povolenia“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“, slová „kolaudačného rozhodnutia“ sa nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“ a slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.

V § 13 ods. 7 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

Zákon č. [112/2018 Z. z.] o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. [374/2019 Z. z.], zákona č. [94/2020 Z. z.], zákona č. [264/2020 Z. z.], zákona č. [113/2022 Z. z.], zákona č. [488/2022 Z. z.] a zákona č. [494/2022 Z. z.] sa mení takto:

V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými úradmi, inými stavebnými úradmi 32 ) a okresnými úradmi“ nahrádzajú slovami „Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými úradmi 32 ) a okresnými úradmi“.

V § 23 ods. 4 sa slová „umiestnení stavby alebo stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „povolení stavby“.

V § 24 ods. 6 sa slová „stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61 a 62 znejú:

V § 25 ods. 4 písm. a) sa slová „stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.

V § 25 ods. 4 písm. a) prvom bode sa slová „stavebným povolením alebo územným rozhodnutím“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.

V § 25 ods. 4 písm. a) druhom a treťom bode a v § 27 ods. 3 písm. c) sa slová „stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

V § 25 ods. 6 sa slová „stavebného povolenia a územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

V § 28 ods. 1 sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ a slová „všeobecnú technickú požiadavku na navrhovanie stavieb“ sa nahrádzajú slovami „všeobecnú požiadavku na výstavbu“.

Odkazy na poznámky pod čiarou 66 a 68 a poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 68 sa vypúšťajú.

V § 21 odsek 1 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 21 odsek 5 znie:

V § 21 ods. 6 v druhej vete a tretej vete sa za slovo „známy“ vkladajú slová „z verejne prístupného registra“ a na konci sa pripája táto veta: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice plnia povinnosti obce podľa tohto odseku mestské časti.“.

V § 21 sa vypúšťa odsek 8.

V § 21 odsek 10 znie:

V § 21 odseky 12 a 13 znejú:

V § 21 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Právo podniku vyplývajúce zo súhlasu alebo zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa osobitného predpisu. 58c )“.

V § 22 ods. 3 poslednej vete sa slová „v územnom konaní alebo stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Zákon č. [452/2021 Z. z.] o elektronických komunikáciách v znení zákona č. [533/2021 Z. z.] a zákona č. [351/2022 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

V § 5 písm. i) za bodkočiarkou sa slovo „podmienky“ nahrádza slovom „regulatívy“ a slová „každej územnoplánovacej dokumentácie“ sa nahrádzajú slovami „územného plánu mikroregiónu, územného plánu obce a územného plánu zóny“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa za číslovku „4“ vkladajú slová „a 4b“.

V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Územnoplánovacia dokumentácia nesmie byť vyhotovená v rozpore so štandardmi a metodikou jej spracovania, s požiadavkami na obsah a spôsob spracovania, so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a s územnotechnickými požiadavkami na výstavbu ustanovenými podľa § 39 ods. 1 písm. a) a b); ustanovenie § 39 ods. 2 tým nie je dotknuté.“.

V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice možno v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti pre konkrétnu činnosť dohodnúť odchýlky od záväznej časti územného plánu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi o hlavnom meste Slovenskej republiky a o meste Košice.“.

V § 22 odsek 6 znie:

V § 23 ods. 2 sa za slová „obstaráva územný plán zóny“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „ak ide o územie pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, alebo“.

V § 24 ods. 3 úvodná veta znie: „Na účely vydania záväzného stanoviska sa posudzuje súlad vždy so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie najnižšieho dostupného stupňa v nasledovnom vzostupnom poradí:“.

V § 24 odsek 5 znie:

V § 24 ods. 7 sa za slová „technickej infraštruktúry“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením“.

§ 25 znie:

V § 27 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d)“.

V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

V § 28 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „vlastného podnetu“ vkladá čiarka a slová „vrátane podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia“.

V § 28 odsek 3 znie:

V § 33 sa slová „zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „zmeny a doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie“ v príslušnom gramatickom tvare.

V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v cykloch“, slová „doplnkov územného plánu obce“ sa nahrádzajú slovami „doplnkov záväznej časti územného plánu obce“ a na konci sa pripája táto veta: „Orgán územného plánovania obstará zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie aj na základe podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia v termíne uvedenom v uznesení.“.

V § 33 ods. 4 sa slová „primerane podľa § 31“ nahrádzajú slovami „primerane podľa § 29 ods. 1 písm. a) až c) a ak to nevylučuje povaha veci podľa § 31 rovnako“.

§ 36 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

V § 37 sa čiarka za slovom „zákona“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „doručovanie verejnou vyhláškou a ukladania pokút“.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

V § 39 ods. 1 písmeno b) znie:

V § 39 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

V § 39 ods. 2 sa slová „ktoré nesmú byť v rozpore so“ nahrádzajú slovami „a to v oblastiach ustanovených“ a slová „záväzným predpisom podľa odseku 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „záväznými predpismi podľa odseku 1 písm. b) a c)“.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

V § 40 ods. 4 sa vypúšťajú slová „pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie a“ a pripája sa druhá veta, ktorá znie: „Pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, mesto Košice a krajské mestá je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bola schválená do 31. marca 2024, aj podkladom pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie podľa doterajších predpisov, najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028.“.

V § 40 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Takúto územnoplánovaciu dokumentáciu je orgán územného plánovania povinný nahradiť územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona do 31. marca 2032, inak stráca platnosť dňom 1. apríla 2032.“.

V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

V § 40 ods. 10 sa slová „1. aprílu 2024“ nahrádzajú slovami „1. októbru 2024“ a na konci sa pripája táto veta: „Povinnosť poskytnúť údaje podľa prvej vety sa plní v rozsahu, v akom osobitný predpis ukladá povinnosť ich evidovať, a ak tento rozsah nie je v osobitnom predpise ustanovený, tak v rozsahu, v akom sú v informačnom systéme toho, kto ich poskytuje, evidované.“.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

V § 8 ods. 7 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 6“.

V § 16 ods. 1 sa slová „územná štúdia“ nahrádzajú slovami „územné štúdie“.

V § 16 ods. 4 sa slová „Územnou štúdiou“ nahrádzajú slovami „Územnými štúdiami“.

V § 5 ods. 1 písmeno o) znie:

V § 31 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a iné konania, ktorých výsledkom je povolenie stavby,“.

V § 31 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak stavebník nežiada rozhodovať len o niektorých stavbách podľa stavebného zámeru“.

V § 31 ods. 7 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a obec v rozsahu vydávania záväzného stanoviska k súladu dohody uzatvorenej v spojení s investičnou činnosťou v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, a to v časti zhotovenia stavby, s návrhom stavebného zámeru“.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

V § 36 ods. 1 písmeno a) znie:

V § 36 ods. 3 prvej vete sa za prvú vetu vkladá táto nová druhá veta: „Osobitný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave môže pre mesto a mestské časti ustanoviť lehoty podľa prvej vety inak, najviac však v trvaní nepresahujúcom trvanie lehôt podľa prvej vety o viac než 15 dní.“.

V § 38 ods. 8 druhej vete sa na konci pripája čiarka a slová „a to v rozsahu všetkých alebo len niektorých stavieb podľa schváleného stavebného zámeru“.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

V § 40 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

V § 41 odsek 5 znie:

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

V § 45 ods. 2 písmeno h) znie:

V § 45 ods. 6 sa slová „preruší konanie“ nahrádzajú slovami „preruší kolaudáciu“ a slová „kolaudačné konanie“ sa nahrádzajú slovom „kolaudáciu“.

V § 45 ods. 8 sa slová „kolaudačné konanie“ nahrádzajú slovom „kolaudáciu“.

V § 59 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „s oprávnením“.

V § 62 ods. 1 písmeno a) znie:

V § 62 ods. 1 písm. e) sa za slová „podrobnosti o“ vkladajú slová „postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o“.

V § 65 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

V § 65 ods. 11 prvá veta znie: „Konania vo vzťahu k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacich s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia začaté na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky a právoplatne neskončené do 31. marca 2030 sa dokončia na Úrade jadrového dozoru podľa doterajších predpisov.“ a v druhej vete sa slová „31. marca 2027“ nahrádzajú slovami „31. marca 2030“.

V § 65 ods. 13 sa slová „31. marca 2025“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2024“.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú tieto vety: „O stavebnom zámere stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením rozhoduje a konanie o stavebnom zámere vedie stavebný úrad. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením overuje projekt stavby, povoľuje skúšobnú prevádzku a predčasné užívanie stavby, vykonáva štátny stavebný dohľad a kolaudáciu.“.

V prílohe č. 4 ods. 2 písmeno g) znie:

Príloha č. 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

Slová „geodet stavby“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovom „geodet“ v príslušnom tvare.“.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice možno v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti pre konkrétnu stavbu, zmenu stavby, stavebnú úpravu, konkrétne stavebné práce, odstránenie stavby, terénne úpravy, vonkajšie úpravy a konštrukcie dohodnúť odchýlky od záväznej časti územného plánu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi o hlavnom meste Slovenskej republiky a o meste Košice.“.

V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vyhradené činnosti vo výstavbe podľa odseku 2 písm. b) a c) môže vo vzťahu k iným než vyhradeným stavbám vykonávať aj fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o živnostenskom oprávnení na tieto činnosti vydané na základe skutočnosti, že táto osoba je odborne spôsobilou osobou podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach.“.

V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Certifikáciu systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb generálnym zhotoviteľom vykonáva na základe výsledku preverenia spôsobilosti generálneho zhotoviteľa vyhradenej stavby certifikačný orgán akreditovaný podľa predpisov o akreditácii orgánov posudzovania zhody.“.

V § 23 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová „na stavbe“.

V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „činností geodeta stavby na čas výstavby a kontrolovať jeho činnosť“ nahrádzajú slovami „geodetických a kartografických činností na stavbe geodetom“.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

Zákon č. [201/2022 Z. z.] o výstavbe sa mení a dopĺňa takto:

V § 8 ods. 1 písm. a) sa slovo „30 %“ nahrádza slovom „20 %“.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

V § 8a ods. 1 písm. a) sa slovo „30 %“ nahrádza slovom „20 %“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v mestskej časti alebo aspoň 2 500 zo všetkých oprávnených voličov v mestskej časti“.

§ 8a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

V § 10 ods. 3 písmeno e) znie:

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

Zákon Slovenskej národnej rady č. [401/1990 Zb.] o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [109/1993 Z. z.], zákona č. [222/2006 Z. z.], zákona č. [273/2008 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], zákona č. [258/2009 Z. z.], zákona č. [354/2012 Z. z.], zákona č. [160/2014 Z. z.], zákona č. [386/2014 Z. z.], zákona č. [386/2016 Z. z.], zákona č. [73/2020 Z. z.], zákona č. [287/2020 Z. z.], zákona č. [115/2023 Z. z.] a zákona č. [195/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

V § 11 ods. 4 písm. a) sa slová „verejnoprospešnej stavby“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme“.

V § 22b ods. 1 sa slovo „stavba 23r )“ nahrádza slovami „inžinierska stavba 23r )“.

Zákon č. [229/1991 Zb.] o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [186/1993 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [205/1996 Z. z.], zákona č. [64/1997 Z. z.], zákona č. [80/1998 Z. z.], zákona č. [72/1999 Z. z.], zákona č. [175/1999 Z. z.], zákona č. [456/2002 Z. z.], zákona č. [172/2003 Z. z.], zákona č. [504/2003 Z. z.], zákona č. [12/2004 Z. z.], zákona č. [549/2004 Z. z.], zákona č. [595/2006 Z. z.], zákona č. [523/2007 Z. z.], zákona č. [571/2007 Z. z.], zákona č. [285/2008 Z. z.], zákona č. [396/2009 Z. z.], zákona č. [139/2010 Z. z.], zákona č. [559/2010 Z. z.], zákona č. [145/2013 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [140/2014 Z. z.], zákona č. [122/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [158/2019 Z. z.], zákona č. [6/2022 Z. z.], zákona č. [257/2022 Z. z.] a zákona č. [106/2023 Z. z.] sa mení takto:

V § 8d odsek 2 znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:

V § 34 ods. 9 sa slová „verejnoprospešné stavby 23f )“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme 23f )“.

V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby“ nahrádzajú slovami „vytýčenia priestorovej polohy stavby“, vypúšťajú sa slová „rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť 23g ) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej“ a slová „verejnoprospešnej stavby“ sa nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. [200/2022 Z. z.] v znení neskorších predpisov, zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. [200/2022 Z. z.] v znení neskorších predpisov, zákon č. [201/2022 Z. z.] v znení zákona č. [205/2023 Z. z.]“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6g, 11, 11a, 12 a 13a sa vypúšťajú.

V § 8h ods. 1 sa slová „pozemnej stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aj znie:

V § 8h ods. 7 sa slová „pozemnej stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“ a slová „pozemnou stavbou“ slovom „budovou“.

V § 8h ods. 8 sa slová „pozemnej stavby“ a „pozemné stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“ a slová „pozemnými stavbami“ sa nahrádzajú slovom „budovami“.

V § 9 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „rozhodnutie o umiestnení stavby 6h )“ a slová „rozhodnutie o využívaní územia 6i ) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,“.

V § 14 ods. 7 sa vypúšťajú slová „rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

Zákon Slovenskej národnej rady č. [330/1991 Zb.] o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [187/1993 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [180/1995 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [222/1996 Z. z.], zákona č. [80/1998 Z. z.], zákona č. [256/2001 Z. z.], zákona č. [420/2002 Z. z.], zákona č. [518/2003 Z. z.], zákona č. [217/2004 Z. z.], zákona č. [523/2004 Z. z.], zákona č. [549/2004 Z. z.], zákona č. [571/2007 Z. z.], zákona č. [285/2008 Z. z.], zákona č. [66/2009 Z. z.], zákona č. [499/2009 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [139/2010 Z. z.], zákona č. [559/2010 Z. z.], zákona č. [547/2011 Z. z.], zákona č. [345/2012 Z. z.], zákona č. [145/2013 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [115/2014 Z. z.], zákona č. [363/2014 Z. z.], zákona č. [122/2015 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [153/2017 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [119/2019 Z. z.], zákona č. [211/2019 Z. z.], zákona č. [151/2021 Z. z.], zákona č. [503/2021 Z. z.], zákona č. [6/2022 Z. z.], zákona č. [257/2022 Z. z.] a zákona č. [487/2022 Z. z.] sa mení takto:

V § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod znie:

V prílohe č. 4a sa vypúšťa riadok s poradovým číslom 23.

V § 17 odsek 4 písm. a) sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.

Za § 80am sa vkladá § 80an, ktorý vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 10 znie:

V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 11, v stĺpci Poznámka znie:

V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 13 znie:

V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo sa za živnosť s poradovým číslom 13 vkladajú živnosti s poradovým číslom 13a a 13b, ktoré znejú:

V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 14, v stĺpci Poznámka znie:

Zákon č. [455/1991 Zb.] o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [132/1994 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [200/1995 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [216/1995 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [233/1995 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [123/1996 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [164/1996 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [222/1996 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [289/1996 Z. z.], zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [290/1996 Z. z.], zákona č. [288/1997 Z. z.], zákona č. [379/1997 Z. z.], zákona č. [70/1998 Z. z.], zákona č. [76/1998 Z. z.], zákona č. [126/1998 Z. z.], zákona č. [129/1998 Z. z.], zákona č. [140/1998 Z. z.], zákona č. [143/1998 Z. z.], zákona č. [144/1998 Z. z.], zákona č. [161/1998 Z. z.], zákona č. [178/1998 Z. z.], zákona č. [179/1998 Z. z.], zákona č. [194/1998 Z. z.], zákona č. [263/1999 Z. z.], zákona č. [264/1999 Z. z.], zákona č. [119/2000 Z. z.], zákona č. [142/2000 Z. z.], zákona č. [236/2000 Z. z.], zákona č. [238/2000 Z. z.], zákona č. [268/2000 Z. z.], zákona č. [338/2000 Z. z.], zákona č. [223/2001 Z. z.], zákona č. [279/2001 Z. z.], zákona č. [488/2001 Z. z.], zákona č. [554/2001 Z. z.], zákona č. [261/2002 Z. z.], zákona č. [284/2002 Z. z.], zákona č. [506/2002 Z. z.], zákona č. [190/2003 Z. z.], zákona č. [219/2003 Z. z.], zákona č. [245/2003 Z. z.], zákona č. [423/2003 Z. z.], zákona č. [515/2003 Z. z.], zákona č. [586/2003 Z. z.], zákona č. [602/2003 Z. z.], zákona č. [347/2004 Z. z.], zákona č. [350/2004 Z. z.], zákona č. [365/2004 Z. z.], zákona č. [420/2004 Z. z.], zákona č. [533/2004 Z. z.], zákona č. [544/2004 Z. z.], zákona č. [578/2004 Z. z.], zákona č. [624/2004 Z. z.], zákona č. [650/2004 Z. z.], zákona č. [656/2004 Z. z.], zákona č. [725/2004 Z. z.], zákona č. [8/2005 Z. z.], zákona č. [93/2005 Z. z.], zákona č. [331/2005 Z. z.], zákona č. [340/2005 Z. z.], zákona č. [351/2005 Z. z.], zákona č. [470/2005 Z. z.], zákona č. [473/2005 Z. z.], zákona č. [491/2005 Z. z.], zákona č. [555/2005 Z. z.], zákona č. [567/2005 Z. z.], zákona č. [124/2006 Z. z.], zákona č. [126/2006 Z. z.], zákona č. [17/2007 Z. z.], zákona č. [99/2007 Z. z.], zákona č. [193/2007 Z. z.], zákona č. [218/2007 Z. z.], zákona č. [358/2007 Z. z.], zákona č. [577/2007 Z. z.], zákona č. [112/2008 Z. z.], zákona č. [445/2008 Z. z.], zákona č. [448/2008 Z. z.], zákona č. [186/2009 Z. z.], zákona č. [492/2009 Z. z.], zákona č. [568/2009 Z. z.], zákona č. [129/2010 Z. z.], zákona č. [136/2010 Z. z.], zákona č. [556/2010 Z. z.], zákona č. [249/2011 Z. z.], zákona č. [324/2011 Z. z.], zákona č. [362/2011 Z. z.], zákona č. [392/2011 Z. z.], zákona č. [395/2011 Z. z.], zákona č. [251/2012 Z. z.], zákona č. [314/2012 Z. z.], zákona č. [321/2012 Z. z.], zákona č. [351/2012 Z. z.], zákona č. [447/2012 Z. z.], zákona č. [39/2013 Z. z.], zákona č. [94/2013 Z. z.], zákona č. [95/2013 Z. z.], zákona č. [180/2013 Z. z.], zákona č. [218/2013 Z. z.], zákona č. [1/2014 Z. z.], zákona č. [35/2014 Z. z.], zákona č. [58/2014 Z. z.], zákona č. [182/2014 Z. z.], zákona č. [204/2014 Z. z.], zákona č. [219/2014 Z. z.], zákona č. [321/2014 Z. z.], zákona č. [333/2014 Z. z.], zákona č. [399/2014 Z. z.], zákona č. [77/2015 Z. z.], zákona č. [79/2015 Z. z.], zákona č. [128/2015 Z. z.], zákona č. [266/2015 Z. z.], zákona č. [272/2015 Z. z.], zákona č. [274/2015 Z. z.], zákona č. [278/2015 Z. z.], zákona č. [331/2015 Z. z.], zákona č. [348/2015 Z. z.], zákona č. [387/2015 Z. z.], zákona č. [412/2015 Z. z.], zákona č. [440/2015 Z. z.], zákona č. [89/2016 Z. z.], zákona č. [91/2016 Z. z.], zákona č. [125/2016 Z. z.], zákona č. [276/2017 Z. z.], zákona č. [289/2017 Z. z.], zákona č. [292/2017 Z. z.], zákona č. [56/2018 Z. z.], zákona č. [87/2018 Z. z.], zákona č. [106/2018 Z. z.], zákona č. [112/2018 Z. z.], zákona č. [157/2018 Z. z.], zákona č. [170/2018 Z. z.], zákona č. [177/2018 Z. z.], zákona č. [216/2018 Z. z.], zákona č. [9/2019 Z. z.], zákona č. [30/2019 Z. z.], zákona č. [139/2019 Z. z.], zákona č. [221/2019 Z. z.], zákona č. [356/2019 Z. z.], zákona č. [371/2019 Z. z.], zákona č. [390/2019 Z. z.], zákona č. [476/2019 Z. z.], zákona č. [6/2020 Z. z.], zákona č. [73/2020 Z. z.], zákona č. [198/2020 Z. z.], zákona č. [279/2020 Z. z.], zákona č. [75/2021 Z. z.], zákona č. [261/2021 Z. z.], zákona č. [500/2021 Z. z.], zákona č. [114/2022 Z. z.], zákona č. [249/2022 Z. z.], zákona č. [256/2022 Z. z.], zákona č. [8/2023 Z. z.] a zákona č. [146/2023 Z. z.] sa mení a dopĺňa takto: